Centrale des marchés
87 Travaux de terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest à Mézières-sur-Issoire 87 Travaux de terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest à Mézières-sur-Issoire lieu : 11 rue François Chénieux - cS 83112 code_postal : 87031 ville : Limoges Cedex 1.
Conseil général de la Haute-Vienne 87031Limoges
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

87 Travaux de terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest à Mézières-sur-Issoire

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1047852

Etat : Avis d'attribution
Publié dans :
JOUE (10/04/14)
121815-2014
BOAMP (09/04/14)
14-55002

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
conseil général de la Haute-Vienne, 11 rue François Chénieux - cS 83112, à l'attention de Mme la Présidente du conseil général, F-87031 Limoges Cedex 1.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.cg87.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://www.cg87.fr.
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale :
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché :
route départementale n°951 - déviation de Mézières-Sur-Issoire - terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : commune de Mézières-Sur-Issoire.
Code NUTS : FR633.
II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions .

Route départementale n°951 - déviation de Mézières-Sur-Issoire - terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest
Marché passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics français.
Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 9 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, à l'exception des prestations suivantes :
- phases de parachèvement de la végétalisation au droit des terrassements généraux (Prix 10-01-0004 ; 10-01-0005 ; 10-01-0006) ;
- végétalisation prévue dans le cadre des travaux écologiques.
Dont le délai de réalisation s'étend jusqu'au 30 avril 2015.
Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Il est également prévu une période de préparation qui n'est pas comprise dans ce délai. Sa durée est de 60 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de la commencer.
La durée de la déviation mise en place lors des travaux du rétablissement de la RD 95 sera de trois (3) mois maximum.
Les candidats n'ont pas l'obligation de présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Ils peuvent présenter une offre comportant des variantes limitées à la préfabrication des deux ouvrages hydrauliques.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45112500.
II.1.6) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure
IV.1.1) Type de procédure
ouverte.
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants :
1. prix des prestations jugé au regard du détail estimatif. Pondération : 60.
2. valeur technique de l'offre jugée sur la base du mémoire technique établi selon le cadre fourni dans le dce (moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier : 4 points; moyens mis en oeuvre pour garantir la santé et la sécurité du chantier : 4 points; organisation des travaux jugée au regard du calendrier prévisionnel des travaux : 7 points; cohérence du mouvement des terres avec le cahier des charges : 7 points; dispositions mises en oeuvre pour garantir la qualité d'exécution des travaux : 8 points). Pondération : 30.
3. dispositions mises en oeuvre pour assurer la protection et le respect de l'environnement jugées sur la base du mémoire environnemental établi selon le cadre fourni dans le dce (procédures concernant le tri, le traitement et le suivi des déchets du chantier : 2 points; dispositions mises en oeuvre pour préserver l'environnement pour chaque grande étape ou phase des travaux : 8 points). Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique :
Une enchère électronique a été utilisée : non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
Avis de marché
Numéro de l'avis au JO : 2013/S 236-409271 du 05/12/2013.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE

Marché n° : 14C045

Intitulé : Route départementale n°951 - Déviation de Mézières-sur-Issoire - Terrassements généraux et réalisation du giratoire ouest
V.1) Date d'attribution du marché : 3 avril 2014
V.2) Informations sur les offres :

Nombre d'offres reçues : 4

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 0
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué :
Charier TP, 87-89 rue Louis Pasteur, F-,44550 Montoir de Bretagne. tél. : (+33) 02 40 17 14 01. Fax : (+33) 02 40 17 14 59.
V.4) Informations sur le montant du marché :

Valeur totale finale du marché :

Valeur : 3 089 542 EUR.
hors TVA.
V.5) Informations sur la sous-traitance :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.
VI.2) Informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 avril 2014.

Références de l'avis initial paru au B.O.A.M.P.
Parution n° 233 A, annonce n° 203 du 4 décembre 2013
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges E-mail : greffe.ta-limoges@juradm.fr Tél. : (+33) 05 55 33 91 55 Fax : (+33) 05 5 5 33 9 1 30
VI.3.2) Introduction des recours :

Précisions concernant les délais d'introduction des recours :
- référé contractuel : au plus tard 31 jours après la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre, suivant la notification de la conclusion du contrat ;
- recours en annulation : délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un recours.
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
VI.4) Date d'envoi du présent avis : 7 avril 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous