Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : National
Date de publication : 15/09/2023
Référence : 73405229
Publié dans :
OUEST-FRANCE (15/09/2023)
Bréhal
Réhabilitation de parking
Procédure adaptée
1. Maître d'ouvrage : commune de Bréhal.
2. Personne responsable du marché : le maire.
3. Objet du marché : travaux de réhabilitation du parking rue du Caporal-Maupas.
Marché de travaux. Exécution : infrastructures voirie.
4. Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.
5 Désignation des lots :
Lot unique : terrassement, voirie, bordures.
Y compris 2 PSE : reprise du trottoir et plantation des espaces verts.
6. Délai d'exécution : 6 semaines.
7. Date prévisionnelle des travaux : 16 octobre 2023.
8. Conditions relatives au marché : délai de paiement 30 jours. Marché avec entreprise unique ou groupement dentreprises solidaires ou conjointes.
9. Conditions de participation : justificatifs et documents en application des articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique.
10. Modalité d'obtention du dossier : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site de Granville Repro rubrique consultations :
https://www.marches-securises.fr/perso/granville_repro/
Présentation des offres suivant le règlement de consultation.
11. Remise des offres : seules les offres électroniques sont acceptées.
12. Critères de jugement des offres :
- prix de loffre : 70 %,
- valeur technique : 30 %.
13. Renseignements :
Administratifs : commune de Bréhal. Tél. 02 33 61 61 24 - mairie@ville-brehal.fr
Techniques : Tecam. Tél. 02 33 50 50 33 - agence.granville@tecam.fr
Plateforme numérique : Granville Repro.
14. Date limite de réception des offres : 13 octobre 2023 à 12 h 00.
15. Durée de validité des offres : 120 jours.
16. Date d'envoi à la publication : 13 septembre 2023.
