Centrale des marchés
réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges 87 réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges code_postal : 87000 ville : Limoges lieu : service de la Commande Publique 8 rue Pierre ...
Limoges Métropole 87000Limoges 0555038660
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1193500

Date de clôture estimée : 23/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/08/14)
14-122755
JOUE (12/08/14)
274098-2014

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Limoges Métropole, service de la Commande Publique 8 rue Pierre Brossolette, à l'attention de nathalie Périssat, F-87000 Limoges. Fax : (+33) 5 55 03 86 60.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://www.achats-limousin.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions .

Réfection de l'éclairage public et de la voirie - quartier du Roussillon et du Mas Blanc à Limoges.
Nature des travaux :
Les travaux comprennent :
- des travaux de génie civil ;
- le câblage ;
- le remplacement des lanternes à vapeur mercure ;
- la réfection de trottoirs et chaussées ;
- la reprise de bordures
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3al. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en 2 (deux) lots. Le lot n°1 est le lot principal. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou deux lots. Il n'y a pas de décomposition en tranche.
Délai d'exécution du marché :
Lot n°1 : 4 (quatre) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Lot n°2 : 3 (trois) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45316110, 45233142.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.
II.1.9) Variantes
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale :
II.2.2) Informations sur les options :
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé :
1) Description succincte :
Eclairage Public
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45316110.
3) Quantité ou étendue :
Quantités remarquables : Pose 1 ou 2 gaines dans tranchée éclairage public bétonnée larg. 0,30m x prof. 0,30m : 1 000M environ ; Pose de câble d'éclairage public avec élingue dans gaine existante : 3 240M environ ; Fourniture de luminaire 150w - SHP : 45U
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 2

Intitulé :
1) Description succincte :
Voirie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45233142.
3) Quantité ou étendue :
Quantités remarquables : Réalisation d'un trottoir en enrobés rouges : 2 000M2 environ ; Fourniture et mise en oeuvre de BBM 10 35/50 (épaisseur 3,5 cm) : 730 T environ
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
En application de l'article 14 du Code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.
Nombre d'heures minimum : 140 heures.
Renseignements relatif à l'insertion :
PLIE (Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi) de Limoges Métropole
64, avenue Georges Dumas
87 031 Limoges Cedex
Tél : 05 55 45 78 90 ou 05 55 45 78 93
Portable : 06 24 53 77 17
Fax : 05 55 45 78 96
Mail : plie@agglo-limoges.fr
Contact : Véronique Thalamy
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les travaux seront financés selon les modalités suivantes :
Les prestations seront financées sur le budget de Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du C.C.A.P. Et en application décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics
Les paiements se feront par virement administratif du trésorier Principal de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR s'ajoutera au montant des intérêts moratoires.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché .

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites suivants : https://www.achats-limousin.com/ ou http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat.
Ils contiendront les éléments indiqués ci-après :
- lettre de candidature (Dc1) ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2) ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1) ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (Dc1).
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (Dc2) ;
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au Dc2) ;
- les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au Dc2) sont en particulier.
Lot 1 : Carte FNTP 6.83 éclairage public routier et urbain ou équivalent.
Lot 2 : Carte FNTP 3p-3b ou équivalent.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
AF 2014 116.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
23 septembre 2014, à 12:30
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
8 octobre 2014, à 14:30.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Critères d'attribution :
Lot 1 :
1)valeur Technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20 %) ; - etudes d'éclairement et fiches récapitulatives (40 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (15 %) ; - performance de la prestation de travaux (15 %) ; - qualité du dossier (10 %)
2)prix des Prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du D.E., et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)²
3)performances en matière de protection de l'environnement (20 points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : Qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30 %) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)
Lot 2 :
1)valeur Technique (20 points-35 %), appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits (20 %) ; - performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %) ; - performance de la prestation de travaux (40 %) ; - qualité du dossier (20 %)
2)prix des Prestations (20 points-30 %), apprécié en fonction de l'ae et du D.E., et selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/ Valeur de l'offre analysée)²
3)performances en matière de protection de l'environnement (20points-35 %), appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale (30 %) ; - pertinence des mesures compensatoires proposées (30 %) ; - qualité du Traitement des déchets (40 %)
Visite facultative pour le lot 2 uniquement :
Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.
Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :
Limoges Métropole
64 avenue Georges Dumas
CS 10001
87031 limoges Cedex
Tel : 05 55 45 79 00
et demander :
La Direction des Infrastructures Routières / Service Constructions Routières :
M. Stéphane BERNARD
Fax : 05 55 45 78 47
ou
Stéphane HEYRAUD
Fax : 05 55 45 78 47
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).
La communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des Marchés Publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : 08 25 00 13 26)
Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification.
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la communauté d'agglomération Limoges Métropole, Direction des Infrastructures Routières, 64 avenue Georges Dumas, CS 10001, 87031 Limoges Cedex 1, fax : 0555457847, tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Modalités de remise des plis :
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Demande de renseignements :
Renseignement(S) administratif(s)
pour tous les lots :
communauté d'agglomération Limoges Métropole
Direction des Infrastructures Routières
Service Marchés Publics
64, avenue Georges Dumas
B.P. 3120
87031 limoges Cedex
Gilles DESVEAUX
Fax : 05-55-45-78-47
Renseignement(S) technique(s) lot n° 1 :
communauté d'agglomération Limoges Métropole
Direction des Infrastructures Routières
Service Constructions Routières
64 avenue Georges Dumas
CS 10001
87031 limoges Cedex
Gérard LACROUX
Fax : 05-55-45-78-47
Renseignement(S) technique(s) lot n° 2 :
communauté d'agglomération Limoges Métropole
Direction des Infrastructures Routières
Service Constructions Routières
64 avenue Georges Dumas
CS 10001
87031 limoges Cedex 1
Stéphane HEYRAUD
Fax : 05-55-45-78-47
Recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Limoges,
1 cours Vergniaud,
87000 Limoges,
tél. : 05 55 33 91 55,
télécopieur : 05 55 33 91 60
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
communauté d'agglomération Limoges Métropole
Service de la Commande Publique,
8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,
tél. : 05 55 45 93 00, télécopieur : 05 55 03 86 60,
courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 août 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 7 août 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous