Centrale des marchés
2eme appel d'offres ouvert 9 rue de chateauroux réhabilitation et restructuration d'un bâtiment Existant en vue de la création de 6 logements à limoges 87 réhabilitation et restructuration d'un bâtiment existant en vue de la création de 6 logements à Limoges ville : Limoges Cedex pays : F- lieu : 224 rue françois perrin code_postal : 8701...
Limoges Habitat 87010Limoges marches_publics@limogeshabitat.fr 0555434511
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

2eme appel d'offres ouvert 9 rue de chateauroux réhabilitation et restructuration d'un bâtiment Existant en vue de la création de 6 logements à limoges

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1155007

Date de clôture estimée : 15/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (12/07/14)
235193-2014
BOAMP (11/07/14)
14-105250

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Limoges Habitat, 224 rue françois perrin, à l'attention de Pôle services techniques, F-87010 Limoges Cedex. Tél. : (+33) 5 55 43 45 00. E-mail : marches_publics@limogeshabitat.fr. Fax : (+33) 5 55 43 45 11.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.limogeshabitat.fr.

Adresse du profil d'acheteur : http://limogeshabitat.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Marie-colette roux architecte, 88 rue eugène varlin, F-87000 Limoges. Tél. : (+33) 5 55 06 05 83. E-mail : mcroux.archi@wanadoo.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Limoges habitat
service marchés publics, 224 rue françois perrin
cs 90398, à l'attention de Marine perissat, F-87010 Limoges Cedex 1. Tél. : (+33) 5 55 43 45 00. E-mail : marches_publics@limogeshabitat.fr. Fax : (+33) 5 55 43 45 11

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e).
I.3) Activité principale
Logement et équipements collectifs.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
2eme appel d'offres ouvert
9 rue de chateauroux
réhabilitation et restructuration d'un bâtiment
Existant en vue de la création de 6 logements à limoges.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
réhabilitation et restructuration d'un bâtiment
Existant en vue de la création de 6 logements à limoges.
lors du 1er appel d'offres qui comportait 12 lots, 7 lots ont été attribués, 3 lots ont été déclarés sans suite et 2 lots ont été déclarés infructueux.
Les lots concernés par ce 2ème appel d'offres sont mentionnés ci-après.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45454000 - IA27.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : visite obligatoire : oui (dans les conditions énoncées au règlement de consultation)
prendre contact avec m. Mena philippe, chargé de projets téléphone : 05 55 43 45 14
ou m. Pisson, chargé de l'opération téléphone : 05 55 43 45 18
date prévisionnelle de début de réalisation : fin octobre 2014
durée du marché : 8 mois y compris 1 mois de préparation de chantier et congés annuels.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la date prescrite dans l'ordre de service de démarrage des travaux.
variantes autorisées : oui
Les variantes sont autorisées dans les conditions énoncées au règlement de consultation.
en outre, le pouvoir adjudicateur propose les variantes encadrées suivantes :
Lot 8
8.1 : carrelage en remplacement du revêtement souple
8.2 : plinthes.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : lot 2
2.1 : traitement des bois et charpentes
2.2 : dépose et repose des solives du palier d'entrée
2.3 : reprises de la toiture mitoyenne suite à la démolition de l'escalier
2.4 : protection de l'escalier en pignon est contre la végétation
Lot 4
4.1 : projection sur cage d'escalier
4.2 : panneaux acoustiques
Lot 8
8.3 : revêtement souple coin cuisine
8.4 : revêtement souple sur les planchers dans tous les logements et les paliers d'accès aux logements
8.5 : revêtement sur les paliers intermédiaires de la cage d'escalier
8.6 : revêtement sur les paliers d'entrée côté rue et côté cour
Les options sont obligatoires, les candidats devront répondre sur ces options sous peine de rejet de l'offre.
II.2.3) Reconduction

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 8(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 2

Intitulé : Charpente bois - couverture - zinguerie
1) Description succincte :
Charpente bois - couverture - zinguerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44142000 - AB13, 45261210.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 4

Intitulé : Platrerie - isolation
1) Description succincte :
Platrerie - isolation
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45410000 - IA37.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 8

Intitulé : Carrelages - revetements ceramiques
1) Description succincte :
Carrelages - revetements ceramiques
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000 - AB03.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
III.2.2) Capacité économique et financière :
III.2.3) Capacité technique :
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix des prestations selon la méthode de notation énoncée dans le règlement de consultation.
Pondération : 55.
2. valeur technique de l'offre en conformité avec le cctp analysée suivant le mémoire technique et selon les sous critères énoncés dans le règlement de consultation.
Pondération : 40.
3. qualité environnementale selon les sous critères énoncés dans le règlement de consultation.
Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
14S0017.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
15 septembre 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
Autre : unité monétaire utilisée : l'euro.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
Adresse de retrait des dossiers et de réception des offres :
Limoges habitat
service marchés publics
224 rue françois perrin
cs 90398
87010 limoges Cedex 1
tél : 05 55 43 45 00 fax : 05 55 43 45 11
les dossiers peuvent être transmis par voie postale sur demande écrite.
Les candidats peuvent télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre leur offre à l'adresse suivante :
Http://Limogeshabitat.E-Marchespublics.Com
Les offres sont adressées sous pli cacheté en recommandé avec ar ou remises directement aux bureaux de limoges habitat contre récépissé, avec la mention suivante :
"affaire n°14s0017 - 2ème appel d'offres
9 rue de chateauroux
réhabilitation et restructuration d'un bâtiment existant
en vue de la création de 6 logements à limoges.
Lot n° - ne pas ouvrir ".
Justificatifs candidature
documents à produire obligatoirement par le candidat à l'appui de sa candidature (il est conseillé aux candidats d'utiliser les formulaires dc1 et dc2, joints à cet effet) :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- lettre des candidatures et habilitations des cotraitants ;
- déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 06 juin 2005, concernant les interdictions de soumissionner ;
- déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- si le candidat est établi en france, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et r. 3243-1 du code du travail.
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (assurance responsabilité civile et décennale);
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché :
- si l'attributaire est établi en france, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (ou formulaire noti 2 et attestation urssaf datant de moins de 6 mois).
contenu de l'offre
- acte d'engagement (dûment complété et signé y compris cachet commercial)
- annexes à l'acte d'engagement (attestation de visite, liste des options et variantes à chiffrer) dûment complétées et signées y compris cachet commercial
- d.p.g.f (selon le cadre fourni dans le dce) en double exemplaire complétée signée y compris cachet commercial
- mémoire technique (comprenant les moyens humains affectés au chantier, l'organisation du chantier, les matériaux et fournitures utilisés)
- note gestion des déchets, pollution et nuisances de chantier
- rib
critères de sélection des candidatures :
1.garanties, capacités techniques et financières
2.compétences et références de l'entreprise pour des prestations analogues.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8 juillet 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de limoges, 1 cours vergniaud, F-87000 Limoges
VI.4.2) Introduction des recours

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : -référé précontractuel : avant la signature du marché dans un délai de 16 jours (11 si envoi électronique) à compter de la notification du rejet aux candidats non retenus article L. 551-1 du code de justice administrative.
-référé contractuel : après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci article L. 551-13 à L. 551-23 du même code.
-recours plein contentieux : 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 8 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00