Centrale des marchés
Réfection du système de sécurité incendie dans deux collèges de limoges Organisme : Conseil Général de la Haute Vienne Intitulé : Réfection du système de sécurité incendie dans deux collèges de limoges Procédure : Proc.Adapt.
Conseil Général de la Haute Vienne 87031Limoges
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection du système de sécurité incendie dans deux collèges de limoges

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1048670

Date de clôture estimée : 05/05/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (09/04/14)

Organisme : Conseil Général de la Haute Vienne

Intitulé : Réfection du système de sécurité incendie dans deux collèges de limoges

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 05/05/2014 à 15 h 00

Description : Département de publication : 87 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Général de la Haute Vienne Correspondant : Madame la présidente du conseil général, 11 rue françois chénieux - cs 83112, 87031 Limoges cedex 1, adresse internet : http://www.cg87.fr , adresse internet du profil d'acheteur: http://www.cg87.fr Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques Collectivité territoriale Objet du marché : Réfection du système de sécurité incendie dans deux collèges de limoges Type de marché de travaux : exécution Lieu d'exécution : Collège guy de maupassant - 102 rue du petit treuil et collège firmin roz - 9 allée salammbô, 87000 Limoges Code NUTS: FR633 L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : La présente consultation est passée en application de l'article 28-i du code des marchés publics. Les travaux sont répartis en 2 lots non attribuables séparément. Le délai d'exécution des travaux est laissé à l'initiative des candidats dans la limite du délai plafond de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Il est prévu une période de préparation de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution du marché. Des variantes seront-elles prises en compte: non. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestation divisée en lot : oui • Possibilité de présenter une offre pour tous les lots Cautionnement et garanties exigés : - retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une Garantie à première demande, - le délai de garantie de parfait achèvement des travaux est de un an, conformément à l'article 44.1 du c.c.a.g.-travaux. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - financement sur les ressources propres du département, - délai global de paiement fixé à 30 jours, - prix global forfaitaire pour chaque lot, - prix fermes actualisables, - modalités de règlement des comptes: système informatique marco, - application des articles 86 à 117 du code des marchés publics, des règles de la comptabilité publique et des dispositions du c.c.a.g.-travaux. Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : • Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques, financières et professionnelles. Les candidats ne présentant pas les capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes au regard de l'objet et de l'importance du/des marché/s, seront éliminés. Marché réservé : non. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : • Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. • Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. • Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés. • Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. • Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. • Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années en vertu de la loi. • Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. • Formulaire DC1 , Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. • Formulaire DC2 , Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. Si l'opérateur économique, en raison d'une date de création récente, n'est pas en mesure de produire les références demandées et la déclaration relative aux chiffres d'affaires, il est autorisé à prouver sa capacité éco-financière par toute preuve équivalente, notamment par l'indication des titres d'étude et professionnels des cadres de l'entreprise. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix des prestations jugé sur le montant de la dpgf (60 %) - Valeur technique (dispositions mises en oeuvre pour la réalisation des chantiers en site occupé: 10 %; qualité des matériels jugée sur les fiches techniques: 10 %; durée de production des pièces détachées au delà de la fin de fabrication du modèle proposé: 10 %) (30 %) - Délai d'exécution (10 %) Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 05/05/2014 15:00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Renseignements complémentaires : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le bet larbre (90 avenue de louyat - 87100 limoges). Aucune publication antérieure n'a été faite concernant ce marché. Les séances de la commission d'appel d'offres ne sont pas publiques. Une phase de négociation pourra être engagée dans un délai d'un mois à compter de la date limite de réception des offres et portera notamment sur le prix des prestations. L'ensemble des candidats sera contacté par courrier ou fax. La visite sur site est obligatoire. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les plis seront transmis au service des marchés dont l'adresse figure ci-dessous, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception et d'en garantir la confidentialité avant la date et l'heure limites de réception des offres. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des offres par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.cg87.fr. Date d'envoi du présent avis à la publication : 08/04/2014 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Conseil général de la haute-vienne - pag / dcp / service des marchés publics, Correspondant : M. franck simonaud, , 11 rue françois chénieux - cs 83112, 87031 Limoges cedex 1, tél : 0544001064, fax : 0544001260, courriel : marches-demat@cg87.fr , adresse internet : http://www.cg87.fr Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Conseil général de la haute-vienne - pcb / dbat / service travaux agglomération de limoges, Correspondant : M. olivier pintaud, , 11 rue françois chénieux - cs 83112, 87031 Limoges cedex 1, tél : 0544001053, fax : 0544001282, courriel : opintaud.batiments@cg87.fr , adresse internet : http://www.cg87.fr Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Conseil général de la haute-vienne - pag / dcp / service des marchés publics, Correspondant : M. franck simonaud, 11 rue françois chénieux - cs 83112, 87031 Limoges cedex 1, tél : 0544001064, fax : 0544001260, courriel : marches-demat@cg87.fr , adresse internet : http://www.cg87.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : http://www.cg87.fr. Les candidats peuvent également solliciter par écrit auprès du contact administratif la transmission du dossier de consultation des entreprises par voie postale sur support papier. En revanche, aucun dce ne sera adressé par mail. Les candidats peuvent aussi demander la transmission du dossier de consultation ainsi que d'éventuels documents complémentaires sur un support physique électronique. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Conseil général de la haute-vienne - pag / dcp / service des marchés publics, Correspondant : , 11 rue françois chénieux - cs 83112, 87031 Limoges cedex 1, adresse internet : http://www.cg87.fr Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif, 1 cours vergniaud, 87000 Limoges, tél : 0555339155, fax : 0555339160, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel : délai de 11 jours à compter de l'envoi de la décision de rejet du pouvoir adjudicateur aux candidats écartés et préalablement à la signature du contrat, - référé contractuel : au plus tard 11 jours à compter de la publication de l'avis de transparence Ex ante volontaire ou à défaut de publication dudit avis, 6 mois à compter du lendemain de la date de signature du marché, - recours en annulation : délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du pouvoir adjudicateur pour introduire un recours. Renseignements relatifs aux lots : - Lot 1: Réfection du SSI du collège Guy de Maupassant à Limoges - Lot 2: Réfection du SSI du collège Firmin Roz à Limoges

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous