Centrale des marchés
Construction d'un mur anti-bruit au port de Santes - Secteur voies ferrées Construction d'un mur anti-bruit au port de Santes - Secteur voies ferrées ville : Lille cedex correspondant : M. SAWADOGO Adama, PORTS DE LILLE - CCI HAUTS DE FRANCE cp : 59014 adresse : ...
PORTS DE LILLE - CCI HAUTS DE FRANCE 59014Lille cedex contact@portsdelille.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'un mur anti-bruit au port de Santes - Secteur voies ferrées

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5547102

Date de clôture estimée : 16/09/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (07/08/20)
20-100380
SOURCEWEB (04/09/20)
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-100380
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PORTS DE LILLE - CCI HAUTS DE FRANCE.
 Correspondant : M. Sawadogo Adama, ports de lille - cci hauts de france, place Leroux de Fauquemont - cS 91394 59014 Lille Cedex, tél. : 03-20-22-73-80, courriel : Contact@portsdelille.com adresse internet : http://www.portsdelille.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Activités portuaires.

Objet du marché : construction d'un mur anti-bruit au port de Santes - secteur voies ferrées.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45200000
Objets supplémentaires : 34928230
45000000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

la présente consultation a pour objet les travaux de construction d'un mur anti-bruit au Port de Santes - secteur Voies ferrées.
le marché de travaux, objet de la présente consultation, consiste en la réalisation d'un écran acoustique absorbant sur le Port de Santes au niveau du faisceau ferroviaire situé entre les bâtiments 3-9 et 2-4. L'écran présente les caractéristiques géométriques suivantes :
- longueur du mur : 80m
- hauteur par rapport au terrain : 4,00m
les prescriptions techniques sont indiquées au CCTP
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : construction d'un mur anti-bruit au port de Santes - secteur voies ferrées.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% sera appliquée sur chaque acompte du marché, la TVA incluse. Le Titulaire peut remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande conformément au CCAP.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le paiement se fait dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : l'entité adjudicatrice ne souhaite imposer aucune forme particulière à l'attributaire du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : sur la base des justifications remises, la liste des candidats déclarés recevables sera établie en tenant compte de la pertinence des références ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - valeur technique des prestations : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 septembre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020-04.

Renseignements complémentaires : une visite de site est conseillée aux candidats. Pour la visite de site, les candidats doivent prendre contact avec m. Vanrullen en appelant au 03 20 22 73 80 ou en écrivant à : fvanrullen@portsdelille.com
Le délai d'exécution du marché est proposé par le Titulaire dans la limite du délai d'exécution du marché indiqué.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement et uniquement à l'adresse suivante : www.marches-pubics.gouv.fr.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidatures et offres seront remises uniquement de manière électronique via www.marches-publics.gouv.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 août 2020.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
 adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ports de Lille - CCI Hauts de France.
 Correspondant : M. Vanrullen Fabrice, , courriel : fvanrullen@portsdelille.com,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ports de Lille - CCI Hauts de France.
 Correspondant : M. Sawadogo Adama, , courriel : asawadogo@portsdelille.com,  adresse internet : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ports de Lille - CCI Hauts de France.
 adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=618138&orgAcronyme=l2m.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-24 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous