Centrale des marchés
59 marché de travaux de rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux à usage sportif à Lille 59 marché de travaux de rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux à usage sportif à Lille marché de travaux de rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux à usage sportif. La consulta...
Ville de Lille 59033Lille marchespublics@mairie-lille.fr 03 20 49 54 49
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 marché de travaux de rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux à usage sportif à Lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1394048

Date de clôture estimée : 07/04/15
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (07/03/15)
BOAMP (11/02/15)
15-19853

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Lille.
Correspondant : Mme le maire, hôtel de Ville - place Augustin Laurent - cS 30667 59033 Lille Cedex tél. : 03-20-49-59-95 télécopieur : 03-20-49-54-49 courriel : marchespublics@mairie-lille.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux de rénovation de l'éclairage des bâtiments communaux à usage sportif. La consultation est passée par Procédure adaptée en application des articles 26-ii-5 et 28 du Code des Marchés Publics. Le marché est décomposé en 5 lots. La durée du marché est de 2 ans à compter de la notification. Le marché est non reconductible.les lots 1, 2 et 3 font l'objet de phases (voir rubrique descriptif des lots) La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des sites. Les modalités de celle-ci sont prévues dans le RC. Date prévisionnelle de démarrage : juin 2015.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.

Lieu d'exécution : lille, 59000 Lille.

Code NUTS : øFR301ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la variante est autorisée que sur le lot 5. Pour les autres lots les variantes ne sont pas autorisées
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le pouvoir adjudicateur pourra, le cas échéant et sous réserve du respect de la réglementation, conclure :
- des marchés complémentaires conformément aux dispositions de l'article 35 II. 5° du Code des marchés publics,
- des marchés de prestations similaires conformément aux dispositions de l'article 35 II. 6° du Code des marchés publics,
- des avenants.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : ceux exigés dans le réglement de consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres Ville de Lille. Paiement global dans le délai de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur public. Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements conformément à l'article 51-vi du Code des Marchés Publics. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : capacités économiques, financières, professionnelles et techniques.



Capacité économique et financière - références requises : renseignements et formalités nécessaires pour valuer si ces exigences sont remplies : Lettre de candidature et attestation sur l'honneur comprenant les informations mentionnées à l'article 45 du code des marchés publics français (voir règlement de la consultation) ou le Formulaire Dc1, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires declaration-candidat. - En cas de sous-traitance le candidat devra fournir le formulaire DC 4 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat ou l'ensemble des éléments mentionnés dans le RC. - Attestation sociales et fiscales au 31/12/2014 repris au Dc1, ou le formulaire Noti2 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification. - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ou Formulaire Dc2 disponible à l'adresse suivante :http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat). - Si le candidat est en redressement judiciaire joindre copie du ou des jugements prononcés.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix (apprécié selon la formule énoncée dans le rc) : 60 % ;
- valeur technique (appréciée sur la base des sous-critères énoncés dans le rc) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 avril 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14S0188.

Renseignements complémentaires : une négociation pourra se dérouler entre le pouvoir adjudicateur et les candidats dont l'offre n'aura pas été déclarée inappropriée, et qui seront classés parmi les 5 premiers à la suite d'une première analyse des offres. Les modalités de cette négociation sont prévues dans le Rc.
Obtention du DCE : Le dossier de consultation est disponible sur cd rom auprès de la Direction de la commande publique de la Ville de Lille, soit au format électronique en téléchargeant les documents de la consultation dans leur intégralité via le site www.achatpublic.com. Le candidat devra se référer au pré requis techniques disponibles sur le site (zone salle des Marchés Entreprises) et renseignera les éléments indispensables à la recherche de la consultation (notamment, la référence publique du marché, et le type de procédure).
Remise des plis : Les plis papiers seront envoyés par courrier RAR, ou déposés contre récépissé auprès de la Direction de la commande publique ou transmis par voieélectronique via le site www.achatpublic.com. La procédure de dépôt est détaillée sur ce site.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 février 2015.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Direction Maintenance des Bâtiments - Secteur Technique Sud.
Correspondant : Grégory FLAMENT, 59, rue de l'arbrisseau, 59000 Lille, tél. : 03-20-96-67-08, télécopieur : 03-20-96-67-07, courriel : gflament@mairie-lille.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Lille - Direction de la Commande Publique.
place Augustin Laurent - cS 30667, 59033 Lille, tél. : 03-20-49-59-95, télécopieur : 03-20-49-54-49, courriel : marchespublics@mairie-lille.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_IOlc94QbRp.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Lille - Direction de la Commande Publique.
place Augustin Laurent - cS 30667, 59033 Lille Cedex, tél. : 03-20-49-59-95, télécopieur : 03-20-49-54-49, courriel : marchespublics@mairie-lille.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_IOlc94QbRp.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 143, rue Jacquemars Giélée - B.P. 2039 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr télécopieur : 03-20-30-68-40.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lille 143, rue Jacquemars Giélée - B.P. 2039 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr télécopieur : 03-20-30-68-40.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1- salle Louison Bobet - salle Montebello - salle Maryse Bastié.
Ce lot est décomposé en 3 phases. Le délai d'exécution de chaque phase est de 2 mois y compris 30 jours de période de préparation.chaque phase du lot est déclenchée par un ordre de service de démarrage des travaux. Il est précisé que le déclenchement du démarrage des phases peut être simultané ou successif.
Pas de prestations supplémentaires éventuelles et pas de variantes.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.
Lot(s) 2 lot 2 - salle Jean Bouin - salle Blondin - salle Léo Lagrange.
Ce lot est décomposé en 3 phases. Le délai d'exécution de chaque phase est de 2 mois y compris 30 jours de période de préparation.chaque phase du lot est déclenchée par un ordre de service de démarrage des travaux. Il est précisé que le déclenchement du démarrage des phases peut être simultané ou successif.
Pas de prestations supplémentaires éventuelles et pas de variantes.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.
Lot(s) 3 lot 3 - palais Saint Sauveur (Salle annexe) - salle du Croquet.
Ce lot est décomposé en 2 phases. Le délai d'exécution de chaque phase est de 2 mois y compris 30 jours de période de préparation.chaque phase du lot est déclenchée par un ordre de service de démarrage des travaux. Il est précisé que le déclenchement du démarrage des phases peut être simultané ou successif.
Pas de prestations supplémentaires éventuelles et pas de variantes.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.
Lot(s) 4 lot 4 - halle de glisse.
Le délai d'exécution de ce lot est de 2 mois y compris 30 jours de période de préparation. Pas de prestations supplémentaires éventuelles et pas de variantes.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.
Lot(s) 5 lot 5 - piscine Marx Dormoy.
Le délai d'exécution de ce lot est de 2 mois y compris 30 jours de période de préparation.pour ce lot les variantes sont autorisées.
Description de la variante:
offre de base: éclairage indirect
variante:
- un éclairage 100 % direct,
- un éclairage indirect (direct côté fenêtre et indirect côté gradin).
Le lot 5 comporte 2 Prestations supplémentaires éventuelles décrites ci-dessous :
- prestation supplémentaire n°1 : Eclairage subaquatique :
Dépose et évacuation des projecteurs subaquatiques.
Fourniture et pose et réglage des projecteurs subaquatiques.
- Prestation supplémentaire n° 2 : Eclairage petit bassin :
Dépose et évacuation des projecteurs du bassin.
Dépose et évacuation des luminaires fluo existants des plages
fourniture, pose et réglage de luminaires.

C.P.V. - Objet principal : 31520000.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous