Centrale des marchés
Remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'Université de Lille Remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'Université de Lille mel : marches@univ-lille.fr adres...
UNIVERSITE DE LILLE 59800Lille marches@univ-lille.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'Université de Lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 5614081

Date de clôture estimée : 14/10/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/09/20)
20-112409
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59, 62
Annonce No 20-112409
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : UNIVERSITE DE LILLE.
 Correspondant : M. Lecat Eric, Université de Lille, 42, rue Paul Duez 59000 Lille, tél. : 03-62-26-97-05, courriel : Marches@univ-lille.fr adresse internet : https://www.univ-lille.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.

Objet du marché : remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'université de Lille.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45312100.
Lieu d'exécution : faculté de Médecine de l'université de Lille Pôle Recherche, 59000 Lille.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'université de Lille
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : remplacement du SSI et l'installation d'un désenfumage mécanique dans la salle des Congrès du Pôle Recherche de la Faculté de Médecine de l'université de Lille.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur crédits budgétaires de l'université de Lille.
Application du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Application du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 et de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 relatifs à la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : délai maximum de paiement fixé à
30 jours à compter de la réception de la facture par l'université de Lille.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou groupement conjoint,
sous réserve de respecter des règles relatives à la concurrence.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : voir règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : voir Dc1 et Dc2 + Annexe Dc2.
Capacité économique et financière - références requises : voir Dc1 et Dc2+ Annexe Dc2
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir Dc1 et Dc2+ Annexe Dc2.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 octobre 2020, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2020T008.

Renseignements complémentaires : la visite du lieu d'exécution des travaux est obligatoire, afin de préparer le chiffrage et la prise en compte des contraintes.
Le candidat est prié de prendre contact par mail au minimum 48h à l'avance auprès de M. Jean-Marc TOURBIER, maitre d'œuvre de l'opération : jmtourbier@sergic.com afin d'effectuer cette visite obligatoire qui aura lieu le :
- jeudi 24 septembre 2020 à 09h30
ou - mardi 29 septembre 2020 à 14 heures
toute personne présente sur le site de l'udl doit respecter les consignes et conduites à tenir liées à la Covid-19 en vigueur.
le Procès-Verbal de visite du lieu d'exécution joint au dossier devra être signé par le maître d'ouvrage et remis lors du dépôt de l'offre. La remise du Procès-Verbal de visite dans l'offre du candidat est obligatoire, sous peine de voir son offre rejetée pour irrégularité.
les soumissionnaires peuvent retirer le DCE à l'adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr ou gratuitement sur le site internet de l'université de Lille à l'adresse suivante : https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2020.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Université de Lille Direction de la Commande Publique.
 Correspondant :  Marjorie Bras,  rue du Barreau bp60149,  59653 Villeneuve-d'Ascq Cedex, , tél. : 03-62-26-97-05, , courriel : marches@univ-lille.fr,  adresse internet : https://www.univ-lille.fr/universite/marches-publics/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 rue Goeffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : Greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Direccte nord-pas-de-calais-picardie pôle entreprise 70 rue saint-sauveur B.P. 456 59021 Lille Cedex, tél. : 03-20-96-48-60, courriel : Ndpc.direction@direccte.gouv.fr adresse internet : http://Hauts-defrance.direccte.gouv.fr.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé contractuel : à compter de la conclusion du contrat soit au plus tard le 31ème jour suivant la publicité d'un avis d'attribution soit jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat en l'absence de publication d'un avis d'attribution.
en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous