Centrale des marchés
62 conception réalisation pour les travaux de réhabilitation et restructuration des ateliers du centre de Rééducation Professionnelle La Mollière à Berck Sur Mer 62 conception réalisation pour les travaux de réhabilitation et restructuration des ateliers du centre de Rééducation Professionnelle La Mollière à Berck Sur Mer code_postal : 59043 pays : F- ...
UGECAM Nord Pas de Calais - Picardie 59043Lille service.marches@ugecam-nord.cnamts.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

62 conception réalisation pour les travaux de réhabilitation et restructuration des ateliers du centre de Rééducation Professionnelle La Mollière à Berck Sur Mer

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 943702

Date de clôture estimée : 24/02/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (23/01/14)
14-10656

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
UGECAM Nord Pas de Calais - Picardie, 22 bis, rue de Turenne, à l'attention de Mme ESMONIN Edith, F-59043 Lille Cedex. Tél. : (+33) 3 28 82 02 20. E-mail : service.marches@ugecam-nord.cnamts.fr.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : UGECAM NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE, 22 bis, rue de turenne, à l'attention de Mme ESMONIN Edith, F-59043 Lille Cedex. URL : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_CFGhstNNy2

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Auprès du (ou des) point(s) de contact(s) susmentionné(s).
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autre.
I.3) Activité principale

Autre : organisme privé de gestion d'établissements sanitaires et médico-sociaux à participation publique.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
conception et exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicescentre de Rééducation Professionnelle La Mollière - 19/21 boulevard de Paris, 62601 Berck-sur-Mer Cedex.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché de conception réalisation pour les travaux de réhabilitation et restructuration des ateliers.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45215100.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : non.
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : les variantes sont autorisées pour autant que l'offre du candidat ne remette pas en cause le programme technique et fonctionnel fourni par le Maître d'ouvrage.
Sur la base du Programme technique et fonctionnel et des compléments éventuels au programme et ses annexes, le titulaire assure une mission globale de conception et de réalisation, incluant les missions suivantes :
Etudes d'avant-projet (Aps) au stade remise des offres
elaboration du permis de construire, démarches administratives
etudes d'avant-projet définitif (Apd)
Etudes d'exécution et des plans de synthèse,(exe)
direction de l'exécution des contrats de travaux,(det)
mission SSI (coordinateur Ssi)
Examen de la conformité du dossier d'exécution au projet (Visa)
Vrd provisoires et définitives
assistance aux opérations de réception, suivi de la garantie du parfait achèvement.(aor)ii.2.2).
II.2.2) Informations sur les options :

Options : non.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Garantie contractuelle de parfait achèvement d'un an assortie d'une retenue de garantie de 5 % du montant du marché. Cette retenue de garantie pourra être rempacée au gré du titulaire par une garantie à première demande,
garantie biennale de bon fonctionnement,
garantie décennale.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement CNAMTS dans le cadre du FNA, subventions, fonds propres.
Le délai de paiement est conforme au décret 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l'article 98 du code des marchés publics, à savoir 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le groupement titulaire du contrat de conception réalisation comprend au minimum :
- une entreprise générale (ou le mandataire du groupement d'entreprises solidaires) qui sera obligatoirement le mandataire du groupement de concepteur réalisateur.
- un architecte au sens de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
- un ou plusieurs bureau(x) d'études - ou ingénieurs conseils - spécialisés en HQE, développement durable, SSI, économie de la construction, exploitation maintenance en phase conception réalisation, indépendants ou intégrés à l'entreprise générale.
en vertu des dispositions de l'article 37 du décret n°80-217 du 20 mars 1980, les architectes candidats doivent obligatoirement être membres du groupement.
dans un même domaine de prestations, (architecture, études techniques, travaux), une même équipe peut comprendre plusieurs prestataires aux compétences ou moyens complémentaires.
un même prestataire ne peut être candidat que dans une seule équipe.
ne peuvent participer à la consultation et aux missions confiées au lauréat, directement ou indirectement, les personnes ayant pris part à l'organisation et au déroulement de la compétition, à l'élaboration du programme, les membres de leur famille ainsi que leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs.
le mandataire est par conséquent engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. Le mandataire désigné dans l'acte d'engagement représente l'ensemble des cocontractants vis-à-vis du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché.
Les équipes ne pourront comporter d'autres cotraitants que ceux retenus par l'autorité compétente.
En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement.
III.1.4) Autres conditions particulières :
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : au vu de leurs capacités économiques, financières, professionnelles et techniques.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : il est requis la fourniture de l'imprimé Dc1 (téléchargeable sur le site www.finances.gouv.fr)
Il est requis la fourniture de l'imprimé Dc2 (téléchargeable sur le site www.finances.gouv.fr) comprenant les renseignements, références, attestations, certificats visés à l'article 45 du code des marchés publics;
la copie du jugement pour les candidats en redressement judiciaire sera fournie.
niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) :
Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise générale ou celui cumulé des membres du groupement ne devra pas être inférieur à 1,1 millions d'euros (T.T.C.).
Le chiffre d'affaires annuel de l'architecte ne devra pas être inférieur à 200 000 EUR (T.T.C.).
Le chiffre d'affaires annuel du ou des BET ne devra pas être inférieur à 200 000 EUR (T.T.C.).
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : fourniture pour l'ensemble des membres du groupement de références significatives.
Fourniture du détail de l'organisation et des moyens de l'équipe de conception pour mener les études de projet dans les délais.
Fourniture du détail de l'organisation et des moyens de l'équipe de conception pour assurer le respect des prestations lors de l'exécution des travaux en phase chantier.
Fourniture du détail de l'organisation et des moyens proposés pour l'exécution de la mission d'opc.
Fourniture du détail de l'organisation et des moyens proposés pour l'exécution de la mission de direction de la cellule de synthèse.
Fourniture du détail de l'organisation et des moyens proposés pour l'exécution de la mission Hqe.
Fourniture des qualifications pour l'ensemble du groupement.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : l'architecte devra fournir au minimum 4 références d'opérations de bâtiment, en cours ou achevées.
Il fournira également 4 photos ou croquis (nombre maximum) de réalisations qu'il juge représentatives d'opérations en rapport avec l'objet de la présente consultation, permettant de juger de sa capacité à intégrer un bâtiment dans un site existant.
- une au moins de ces références devra correspondre à une opération dont le montant des travaux T.C.E. Est supérieur ou égal à 1,5 millions d'euros (T.T.C.).
- une au moins des références devra correspondre à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment correspondant au projet envisagé, en cours ou achevés.
- Une au moins des références devra correspondre à la construction ou à la réhabilitation d'un bâtiment en site occupé.
L'entreprise générale ou le groupement d'entreprises devra fournir 4 références d'opérations en cours ou achevées.
- une au moins de ces références devra correspondre à une opération dont le montant des travaux T.C.E. Est supérieur ou égal à 2 millions d'euros (T.T.C.).
- Une au moins de ces références devra correspondre à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment en site occupé.
- une au moins de ces références devra correspondre à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment correspondant au projet envisagé, en cours ou achevés.
le ou les BET devront fournir 3 références d'opérations en cours ou achevées, mettant en évidence des compétences dans le domaine de la conception d'établissement accueillant des personnes handicapées.
- une au moins des références devra correspondre à une opération dont le montant de travaux T.C.E. Est supérieur ou égal à 1,5 millions d'euros (T.T.C.).
- une au moins des références devra correspondre à la construction ou réhabilitation d'un bâtiment correspondant au projet envisagé, en cours ou achevés.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
restreinte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

Nombre d'opérateurs envisagé : 5.

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : suite à la réception des candidatures, après avis du jury, 5 équipes seront retenues dans la mesure où la qualité des dossiers présentés et le nombre des équipes candidates le permette.
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. coût global de l'offre
Pondération : 50.
2. qualité de la réponse aux exigences du programme fonctionnel et technique détaillé
Pondération : 40.
3. qualité architecturale
Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014-3.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
24 février 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3) Informations complémentaires :
En application del'article 52.2 du code des marchés publics, les
candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés sur la base des critères suivants par
ordre décroissant d'importance :
- qualité des références des membres de l'équipe de conception sur des opérations d'importance
et de complexité au moins équivalentes dans le domaine considéré. A savoir :
Références et compétences du ou des Bet
Références de l'architecte montrant sa capacité à concevoir un bâtiment de qualité, en rapport
avec l'objet du marché et en cohérence avec le site existant.
L'équipe devra justifier des compétences en terme de HQE, développement durable, Ssi,
Économie de la construction, exploitation maintenance en phase conception.
- Garanties financières de l'équipe candidate.
- Organisation de l'équipe candidate :
Pertinence de la constitution de l'équipe : références communes.
Organisation et moyens de l'équipe de conception pour mener les études de projet.
Organisation et moyens de l'équipe de conception pour assurer le respect des prestations lors de
l'exécution des travaux en phase chantier.
Organisation et moyens proposés pour l'exécution de la mission d'opc.
Organisation et moyens proposés pour l'exécution de la mission de direction de la cellule de
synthèse.
Organisation et moyens proposés pour l'exécution de la mission HQE
- moyens proposés par l'entreprise générale (ou le groupement de réalisateurs) pour assurer la construction tous corps d'état du projet dans les délais annoncés.
Concernant la section 2 point 2.3, durée du marché ou délai d'exécution, le délai de mois à compter de la date de notification du marché comprend la garantie de parfait achèvement et également :
- l'élaboration du dossier de demande de permis de construire et autres autorisations administratives
- les études d'avant projet et de projet
- les autres prestations d'études et notamment:
- choix des échantillons et coloris,
- fourniture des plans informatisés,
- coordination ssi,
- ordonnancement, coordination, pilotage,
- période de préparation du chantier,
- travaux jusqu'à la réception du chantier,
- année de parfait achèvement.
Concernant la section 4 pont 3.4 "date limite de réception des offres ou des demandes de participation", il s'agit ici de la date limite de réception des candidatures.
Remise des candidatues :
Le candidat choisi librement entre la tranmission électronique (sur la plateforme
www.achatpublic.com) et la transmission papier de sa candidature.
Les candidatures et offres parvenues après les date et heures limites, par voie électronique ou papier, seront éliminées sans avoir été ouvertes. Le candidat en sera informé.
Les envois sont acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisateur de la consultation ne peut être tenu responsable du dépassement du délai de remise des prestations et offres de prix.
Lesfrais de transport des prestations sont à la charge des candidats.
Pour garantir le bon déroulement de la procédure de dématérialisation, tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants : pdf, word, excel, jpeg. Ils seront préalablement traités avec un anti-virus.
Les candidatures transmises par voie électronique sont chiffrées puis signées au moyen d'un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par arrêté chargé de l'économie du 28/08/2006 (chapitre 2).
Le soumissionnaire devra s'assurer du chiffrement de son offre avant envoi et accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
Phase offres :
La définition des études à effectuer par les candidats admis à présenter une offre et les documents à remettre avec l'offre seront fixés au règlement de la consultation qui sera remis gratuitement aux candidats sélectionnés.
Elles comprendront au moins un avant projet sommaire avec descriptif technique et économique détaillé des travaux par corps d'état.
l'offre remise devra permettre le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire dans un délai d'un mois à partir de la notification du marché.
L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée selon les critères suivants :
Critères : 1. Coût global de l'offre : 50 %.
- sous critère coûts d'investissement : 60 pts
dont investissement phase conception : 20 pts
dont investissement phase réalisation : 40 pts
- sous critère coûts d'exploitation : 40 pts
critères : 2. Qualité de la réponse aux exigences du programme technique et fonctionnel détaillé : 40 %
- sous critère exigences fonctionnelles : 60 pts
- sous critère exigences techniques : 40 pts
critères : 3. Qualité architecturale : 10 %.
Après contrôle de la conformité au plu, il sera proposé au jury d'apprécier ces critères à travers l'intégration du projet au site d'inplantation en conciliant les souhaits de l'ugecam (repris auprogramme technique et fonctionnel) avec les contraintes de l'environnement.
Une prime sera attribuée sur proposition du jury à chaque candidat dont l'offre répondra aux conditions fixées par le règlement de la consultation telle que prévue à l'article 69 du code des marchés publics. Le montant maximal de la prime susceptible d'être attribuée est fixé à 35 000 EUR (H.T.) par candidat.
Pour le lauréat, cette prime constituera un acompte sur la rémunération de son marché.
Les dossiers pourront être transmis par voie électronique ou également être remis contre récépissé ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à :
Mme la Directrice de l'ugecam Nord Pas-De-Calais Picardie
22 bis, rue de Turenne
59043 Lille Cedex
la mention " Conception réalisation ateliers Mollière - candidature " sera indiquée sur l'enveloppe extérieure.
Tout pli reçu après les date et heure limites fixées sera retourné à l'expéditeur sans avoir été ouvert.
La visite des lieux n'est pas prévue au stade " candidatures "
L'Enveloppe financière pour les études de conception et les travaux de réalisation est de 3 539 000 EUR (T.T.C.), intégrant un taux de TVA à 20 %.
Le marché est conclu pour une durée de 36 mois à compter de la date d'envoi de l'ordre de service "conception" compris année de parfait achèvement.
Les candidats pourront optimiser le délai global de l'opération.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20 janvier 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, avenue du Peuple Belge B.P. 729, F-59034 Lille Cedex. E-mail : tgi-lille@justice.fr. Tél. : (+33) 3 20 78 33 33. Fax : (+33) 3 20 78 50 09
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal de Grande Instance, avenue du Peuple Belge B.P. 729, F-59034 Lille Cedex. E-mail : tgi-lille@justice.fr. Tél. : (+33) 3 20 78 33 33. Fax : (+33) 3 20 78 50 09
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 20 janvier 2014.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous