Centrale des marchés
59 travaux de désamiantage pour mise en oeuvre de travaux de retrait issus des préconisations des rapports de repérage amiante sur le site de Fives Cail Babcock à Lille 59 travaux de désamiantage pour mise en oeuvre de travaux de retrait issus des préconisations des rapports de repérage amiante sur le site de Fives Cail Babcock à Lille marché de travaux de désamia...
SORELI 59013Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 travaux de désamiantage pour mise en oeuvre de travaux de retrait issus des préconisations des rapports de repérage amiante sur le site de Fives Cail Babcock à Lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1344820

Date de clôture estimée : 27/01/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/12/14)
14-192923

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SORELI.
Correspondant : Mme DUWEZ Fabienne, Directrice Générale, 7 boulevard Louis xiv B.P. 1243 59013 Lille Cedex.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : INGENIERIE CONSTRUCTION AMENAGEMENT.

Objet du marché : marché de travaux de désamiantage pour mise en oeuvre de travaux de retrait issus des préconisations des rapports de repérage amiante sur le site de Fives Cail Babcock à Lille.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 90650000.

Lieu d'exécution : 2 boulevard de l'usine, 59000 Lille.

Caractéristiques principales :
les travaux portent sur le désamiantage des halles et bâtiments du site de Fives Cail Babcock à Lille dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux de retrait issus des préconisations des rapports de repérage amiante.
Des travaux de repose de couvertures sont également prévus sur certaines halles et bâtiments
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : ce chantier se déroule sur un site de 17ha.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 25 mai 2015.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : cf. pièces du marché: acte d'engagement et CCAP. Paiement à 60 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise générale ou mandataire avec groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : cf. règlement de consultation.



Situation juridique - références requises : cf. règlement de consultation.



Capacité économique et financière - références requises : cf. règlement de consultation.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : cf. règlement de consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : - Certificat de capacité professionnel pour le retrait de l'amiante type Qualibat 1552 ou Afaq/Afnor ou global certification équivalent
- qualification professionnelle : " attestation 3152 pour couverture en métaux sauf plomb " ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : autres.

Date limite de réception des offres : 27 janvier 2015, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : FCB_141223_FI.

Renseignements complémentaires : il est précisé que la consultation est engagée selon la procédure non formalisée en application de l'article 10 du décret n°2005-1742 du 30-12-05 pris en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 06/06/05. Le maître d' ouvrage choisira l'offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés au règlement de consultation. La visite de site est obligatoire et aura lieu le 14 janvier à 9h sur site au 2 boulevard de l'usine à Lille. Une attestation sera remise et devra être intégrée à l'offre.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 décembre 2014.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille 143 rue jacquemars Giélée B.P. 203 59014 Lille tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet : http://tribunaladministratif.fr/ta/caa/.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : ces précisions peuvent être obtenues auprès de du Tribunal Administratif de Lille dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus. .

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous