Centrale des marchés
Construction de 8 logements dans le cadre de l'habitat participatif, rue Bois Blancs à Lille Marchés en corps d'états séparés en vue de la construction de 8 logements dans le cadre de l'habitat participatif à Lille, rue Bois Blancs. tel : 03-20-78-56-00 fax : 03-20-78-58-87 correspon...
Partenord Habitat 59000Lille 03 20 78 58 87
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction de 8 logements dans le cadre de l'habitat participatif, rue Bois Blancs à Lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1551263

Date de clôture estimée : 10/07/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (12/06/15)
15-89331
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 59 Annonce No 15-89331 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Partenord Habitat. Correspondant : M. le directeur général, 27 boulevard Vauban 59000 Lille, tél. : 03-20-78-56-00, télécopieur : 03-20-78-58-87 adresse internet : http://partenordhabitat.fr . Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches-partenord.local-trust.com . Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et équipements collectifs. Objet du marché : marchés en corps d'états séparés en vue de la construction de 8 logements dans le cadre de l'habitat participatif à Lille, rue Bois Blancs . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45000000. Lieu d'exécution : . Code NUTS : FR301. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : les marchés sont conclus en application de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Les marchés sont passés en application de l'article 10 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005. Les marchés sont passés par corps d'états séparés. Les marchés font l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle et sont traités sur prix global et forfaitaire. Les prix du présent marché sont révisables. En application de l'article 4 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005, les lots 1, 2, 5, 6 et 7 comportent une action d'insertion sociale par l'activité économique. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue en octobre 2015. La durée d'exécution des travaux de la tranche ferme est fixée à 14 mois et celle de la tranche conditionnelle à 2 mois, indépendants de la période de préparation. L'affermissement de la tranche conditionnelle devra intervenir dans un délai de 18 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les 8 logements participatifs sont répartis dans deux constructions distinctes et indépendantes sous la forme d'un petit collectif de 6 logements en R+3 et de deux logements individuels superposés en R+3. Le terrain d'une superficie de 1032m2 est situé en zone Ubc du Plan local d'urbanisme et présente un C.O.S de 1,2. La surface de plancher de l'ensemble de l'opération est de 681,9m2. Le projet des logements participatifs a été conçu en partenariat avec les familles, futures résidentes et regroupées sous la forme d'une association, Voisins etc. La tranche ferme du marché a pour objet la construction des 8 logements qui correspondent aux typologies suivantes : 3 logements de type T2, 4 logements de type T3, 1 logement de type T4. Des espaces partagés sont répartis dans les deux constructions. La tranche conditionnelle a pour objet la construction d'un abri à vélos. Refus des variantes . Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. Cautionnement et garanties exigés : : principe de la retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire selon les dispositions du marché, pour couvrir la période de parfait achèvement. Les travaux feront l'objet d'une garantie biennale et/ou décennale, selon les articles du Code Civil Français. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres. Le marché ne prévoit pas le versement d'une avance. Le paiement sera effectué par virement, dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la facturation. Les prix sont révisables. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro . Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4); - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4). Autres renseignements demandés : - Autres renseignements demandés : certificat de qualification professionnel complet en état de validité (Qualibat ou QUALIFELEC ou références équivalentes). La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 10 juillet 2015, à 16 heures. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 15240. Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Il est attendu une réponse des candidats par la voie électronique. Les candidats qui choisiront de transmettre leur offre par voie électronique pourront le faire via le site https://marches-partenord.local-trust.com (rubrique marchés publics). Les candidats devront disposer d'un certificat numérique pour déposer leur offre. Les offres établies le cas échéant sur support papier devront être transmises, ou déposées, au siège de Partenord Habitat 27 boulevard Vauban à Lille. (Ouvert tous les jours de 08 heures à 18 heures sauf week end et jours fériés). Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Correspondants techniques : Bénédicte COUDEVILLE - (partenord habitat - direction Maîtrise d'ouvrage) Tél : 03.20.78.57.37 - Michael PLANCKE - (partenord habitat - direction Maîtrise d'ouvrage) Tél : 03.20 78 58 16 - 06 62 57 39 47. Télécopieur : 03.28.43.10.42. Correspondant administratif : Julien COULON (partenord habitat- service Marchés) Tel : 03.20.78.56.84. Télécopieur : 03.20.78.58.87. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier peut être téléchargé sur le réseau électronique via le site https://marches-partenord.local-trust.com/ (rubrique marchés publics). Les dossiers de consultation seront disponibles également sur demande écrite ou télécopiée au 03.20.78.58.87 à l'attention de M. Julien COULON, Partenord Habitat, 27 boulevard Vauban à Lille, et ce, jusqu'à la date limite de réception des offres incluse. Ils sont gratuits. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 143 Rue Jacquemars Giélée 59020 Lille, tél. : 03-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-13-47 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Lille 143 Rue Jacquemars Giélée 59020 Lille, tél. : 03-20-63-08-78, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-20-63-68-40 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr . Renseignements relatifs aux lots : Lot(s) 1. - Gros œuvre étendu C.P.V. - Objet principal : 45223220. Lot(s) 2. - Menuiseries intérieures C.P.V. - Objet principal : 45421000. Lot(s) 3. - Carrelage Faïences C.P.V. - Objet principal : 45431000. Lot(s) 4. - Sols souples C.P.V. - Objet principal : 45432130. Lot(s) 5. - Peintures C.P.V. - Objet principal : 45442100. Lot(s) 6. - Plomberie, Chauffage, VMC C.P.V. - Objet principal : 45330000 Objets supplémentaires : 45232141. Lot(s) 7. - Electricité C.P.V. - Objet principal : 45251240. Lot(s) 8. - Serrurerie C.P.V. - Objet principal : 44316500. Lot(s) 9. - Parking mécanique C.P.V. - Objet principal : 42000000 Objets supplémentaires : 34996300 45213312 45313100
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous