Centrale des marchés
59 travaux de réfection de la circulation niveau 0 de l'hôpital roger salengro relatif au projet " jardin hospitalier " à Lille 59 travaux de réfection de la circulation niveau 0 de l'hôpital roger salengro relatif au projet " jardin hospitalier " à Lille travaux de réfection de la circulation niveau 0 de l'hôpital Roger Sa...
Mme Michèle Beaucier 59037Lille achats-travauxequipements@chru-lille.fr 0320444723
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

59 travaux de réfection de la circulation niveau 0 de l'hôpital roger salengro relatif au projet " jardin hospitalier " à Lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 853609

Date de clôture estimée : 18/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (16/10/13)
BOAMP (16/10/13)
13-182123

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CHRU de LILLE.
Correspondant : Mme Michèle BEAUCIER, rue Philippe Marache 59037 Lille Cedex tél. : 03-20-44-41-11 télécopieur : 03-20-44-47-23 courriel : achats-travauxequipements@chru-lille.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de réfection de la circulation niveau 0 de l'hôpital Roger Salengro relatif au projet " jardin hospitalier ".

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45430000
Objets supplémentaires : 44810000, 45421000, 09310000.

Lieu d'exécution : chru de Lille, 59037 Lille.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché de travaux est alloti. Il comprend quatre (4) lots désignés ci après qui seront traités en marchés séparés :
Lot n° 01 : Revêtements de sols
lot n° 02 : Peinture
Lot n° 03 : Menuiserie
Lot n° 04 : Electricité
Les candidats ont obligation de présenter une offre de base telle qu'elle est demandée dans le dossier de consultation des entreprises (Dce).
Ils devront impérativement proposer en plus de l'offre de base des variantes justifiées techniquement et économiquement ayant pour objet :
Pour le lot n° 2
variante 1 : Revêtement mural dans la circulation
variante à l'arrachage de la toile de verre : pose directe sur la toile de verre, d'un revêtement spécifique permettant un gain de temps et pouvant être mise en oeuvre rapidement afin d'obtenir une surface lisse et suffisante pour mise en peinture rapide
Variante 2 : Mise en peinture des portes cf.
Mise en peinture des portes cf. en lieu et place de la pose de protection type " accrovyn " (poste 2 de la DPGF du lot menuiserie). La mise en peinture sera à la charge du titulaire du lot " peinture ".
Pour le lot n° 3
variante : Mise en peinture des portes Cf
Variante en moins value (poste 2 de la Dpgf) : impression de 2 couches de peinture acrylique sur portes cf. (prise en charge par le titulaire du lot " peinture ") en lieu et place de la pose de protection de type " accrovyn "
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le chru se réserve le droit de recourir à des marchés complémentaires conformément à l'article 35 du code des marchés publics.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : constitution d'une garantie à première demande préalablement au versement d'une avance.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur ressources budgétaires propres - délai de paiement 50 jours (conformément à l'article 98 du Cmp).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : les déclarations, certificats et attestations suivants prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
Lettre de candidature accompagnée des pouvoirs habilitant le signataire à engager le candidat et des pouvoirs habilitant le mandataire, en cas de groupement, à engager ses co-traitants (DC 1 " Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants " ou forme libre) ;
Déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée certifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de soumissionner conformément à l'article 43 du code des marchés publics (Dc2 " Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement " ou forme libre) ;
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Dc2 " Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement " ou forme libre) ;
Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet (Dc2 " Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement " ou forme libre).



Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auquels se réfère le marché au cours des 3 dernières exercices disponibles.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;
o Certificats et qualifications professionnelles du candidat qui attestent des aptitudes de l'entreprise à réaliser les travaux pour lesquels il se porte candidat. Le candidat justifiera qu'il est en mesure d'assurer des travaux de réaménagement en site occupé pendant la durée d'exécution des prestations. Il dispose, en propre, d'un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution. Le pouvoir adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen ;
o Liste des principaux travaux de nature similaire à l'objet du marché effectués au cours des cinq dernières années, indiquant la nature des travaux réalisés, la date et la durée des travaux, le montant et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. ;
o l'attestation de visite de site obligatoire signée par le maître d'ouvrage ou représentant légal.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2013, à 12 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : TX JARDIN HOSPITALIER.

Renseignements complémentaires : la visite de site est obligatoire. Pour ce faire, les entreprises devront OBLIGATOIREMENT prendre contact par téléphone avec M. LAZZARI au 03.20.44.51.05 ou M. GUEDIN au 03.20.44.44.68 ou secrétariat au 03.20.44.69.34, et confirmer par télécopie au 03.20.44.64.65 - cHRU de Lille / Maintenance, Direction des Travaux, de la Maintenance, de l'exploitation et des Equipements.
Le marché prend effet à compter de la date de sa notification au titulaire.
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entreprise de chaque lot de commencer l'exécution des travaux y compris la période de préparation.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré auprès de la Cellule Marchés à l'adresse suivante : CHRU de Lille Département des Ressources Physiques - dtm2e - cellule marchés rue Philippe Marache 59037 Lille (Tél. 03.20.44.41.11 - télécopieur : 03.20.44.47.23 - courriel: achats-travauxequipements@chru-lille.fr
" En application des dispositions de l'article 41 du code des marchés publics et de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger le dossier de consultation dans son intégralité et de répondre via le site dont l'adresse Internet est : http://www.achats-hopitaux.com.
L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2010, mais elle leur permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au dce.
a défaut d'identification, il appartiendra aux opérateurs économiques de prendre connaissance par leurs propres moyens des informations, modifications et/ou précisions complémentaires éventuellement apportées au Dce.
La responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être engagée en l'absence de prise de connaissance de ces informations complémentaires par les opérateurs économiques (et de prise en compte de celles-ci dans les dossiers de candidature et/ou d'offre). ".

Date limite d'obtention : 18 novembre 2013, à 12 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Achats Travaux, maintenance et exploitation.
Correspondant : Mme Michèle Beaucier, drp rue Philippe Marache, 59037 Lille Cedex, tél. : 03-20-44-41-11, télécopieur : 03-20-44-47-23.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Chru de lille.
Correspondant : M. Bruno LAZZARI, tél. : 03-20-44-51-05, télécopieur : 03-20-44-69-34.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Michèle Beaucier, drp rue Philippe Marache - cellule marchés - dtm2e, 59037 Lille Cedex, tél. : 03-20-44-41-11, télécopieur : 03-20-44-47-23, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_VEBqc8yXHR.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lille - B.P. 2039 43 rue jacquemars giélée 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr télécopieur : 03-20-63-13-47.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de lille B.P. 2039 43 rue jacquemars giélée 59014 Lille Cedex tél. : 03-20-63-13-00 courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr télécopieur : 03-20-63-13-47.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 revêtements de sols.
Travaux de revêtements de sols.

C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Lot(s) 2 peinture.
Travaux de peinture.

C.P.V. - Objet principal : 44810000.
Lot(s) 3 menuiserie.
Travaux de menuiserie.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 4 electricité.
Travaux d'électricité.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00