Centrale des marchés
Réhabilitation en site occupé de 78 logements collectifs Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lille Métropole Habitat Correspondant : José ARNOUX, Directreur Général par intérim, 425 Boulevard Gambet...
Lille Métropole Habitat - OPH
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Réhabilitation en site occupé de 78 logements collectifs

Marché public ou privé
Référence du marché : 6214422

Date de clôture estimée : 03/09/21
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (18/07/21)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Lille Métropole Habitat
Correspondant : José ARNOUX, Directreur Général par intérim, 425 Boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing, tél. : 03 20 16 95 87, courriel : commande.publique@lmh.fr, adresse internet : http://www.lmh.fr


Objet du marché : Travaux de réhabilitation en site occupé de 78 logements collectifs Résidence BASSE MASURE située 27 A/B/C/D/E Rue de la Bruyère à ROUBAIX


Type de marché de travaux :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45453100
Lieu d'exécution et de livraison : Résidence BASSE MASURE située 27 A/B/C/D/E Rue de la Bruyère, 59100 ROUBAIX
Code NUTS : FRE11
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Travaux de réhabilitation en site occupé de 78 logements collectifs Résidence BASSE MASURE située 27 A/B/C/D/E Rue de la Bruyère à ROUBAIX
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Se référer aux documents de la consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Se référer aux documents de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Se référer aux documents de la consultation
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 03 septembre 2021 à 12 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21S0057
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Travaux de réhabilitation en site occupé de 78 logements collectifs Résidence BASSE MASURE située 27 A/B/C/D/E Rue de la Bruyère à ROUBAIX
http:/ www.marches-publics.info/avis/index.cfm?IDS=4230
Durée 18 Mois dont 2 mois de préparation + 2 mois AOR
6 lots :
Lot n°1 Gros oeuvre étendu : Gros oeuvre étendu (CPV 45223220-4 : Travaux de gros oeuvre)
Lot n°2 Ventilation : Ventilation (CPV 45331210-1 : Travaux d'installation de ventilation)
Lot n°3 Plomberie - Chauffage - Sanitaire : Plomberie - Chauffage - Sanitaire (CPV 45330000-9 : Travaux de plomberie- 45232460-4 : Travaux d'installations sanitaires - 45232141-2 : Installations de chauffage)
Lot n°4 Electricité - Interphonie : Electricité - Interphonie (CPV 45317000-2 : Autres travaux d'installation électrique -32552600-3 : Interphones)
Lot n°5 Peinture - Sols souples : Peinture - Sols souples (CPV 45442100-8 : Travaux de peinture)
Lot n°6 VRD : VRD (CPV 45112500-0 : Travaux de terrassement - 45232410-9 : Travaux d'assainissement - 45112710-5 : Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts)
Visite des lieux possible mais non obligatoire
Variantes autorisées
- Certification SS3 pour le lot 3 et SS4 pour l'ensemble des autres lots
- Certification électrique CONSUEL
L'acheteur se réserve la possibilité d'engager des négociations dans les conditions suivantes : avec les trois premiers au classement.
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires que l'acheteur rend obligatoire la signature électronique des offres.
En cas d'absence de signature électronique et en cas d'attribution, l'attributaire sera invité à venir signer son acte d'engagement au siège de LMH-425 Bd Gambetta à Tourcoing dans des délais très courts
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juillet 2021
Informations complémentaires :
Le présent marché n'a pas un caractère périodique.
Modalités d'ouverture de l'offre : le 03 septembre 2021 à 13 h 00 à Tourcoing
Personnes autorisées à assister à l'ouverture de l'offre :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lille, 143, rue Jacquemars Giélée, 59014 Lille, tél. : 03 20 63 13 00, télécopieur : 03 20 63 13 47, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr
Détails d'introduction des recours : Les délais et voies de recours sont les suivants :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative.
- référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA.
- recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.
Le tribunal compétent est le suivant :
Tribunal Administratif de Lille
5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039
59014 Lille
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot n°1 Gros oeuvre étendu
Gros oeuvre étendu
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Lot(s) 2 Lot n°2 Ventilation
Ventilation
C.P.V. - : Objet principal : 45331210
Lot(s) 3 Lot n°3 Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Plomberie - Chauffage - Sanitaire
C.P.V. - : Objet principal : 45330000
Lot(s) 4 Lot n°4 Electricité - Interphonie
Electricité - Interphonie
C.P.V. - : Objet principal : 45317000
Lot(s) 5 Lot n°5 Peinture - Sols souples
Peinture - Sols souples
C.P.V. - : Objet principal : 45442100
Lot(s) 6 Lot n°6 VRD
VRD
C.P.V. - : Objet principal : 45112500
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous