Centrale des marchés
Pôle d'échanges multimodal - Seconde phase de travaux La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la gare de SECLIN ; 5ème gare en termes de voyageurs avec notamment : - La requalification des ...
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 59800Lille marches.services.urbains@lillemetropole.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Pôle d'échanges multimodal - Seconde phase de travaux

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4006800

Date de clôture estimée : 05/11/18
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (04/10/18)
431113-2018
BOAMP (03/10/18)
18-136887

Département(s) de publication : 59
Annonce No 18-136887
I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, 1 rue du Ballon, 59800, Lille, F, Téléphone : (+33) 3 20 21 22 23, Courriel : marches.services.urbains@lillemetropole.fr, Code NUTS : FRE11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.lillemetropole.fr/mel.html
Adresse du profil acheteur :
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.lillemetropole.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
par voie électronique à l'adresse : https://marchespublics596280.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=4440&orgAcronyme=5C371
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : EPCI
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre activité : Eau, transports collectifs, Voirie, Déchets, Assainissement

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1)Intitulé : Pôle d'échanges multimodal - Seconde phase de travaux
Numéro de référence : 2018-TRA025
II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte : La présente consultation concerne des travaux d'aménagement d'un pôle d'échanges multimodal autour de la gare de SECLIN ; 5ème gare en termes de voyageurs avec notamment : - La requalification des espaces publics - La création d'une gare bus
II.1.5)Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 2 410 000  euros
II.1.6)Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : 2018-TRA025 Voirie réseaux divers
Lot nº : 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Seclin
II.2.4)Description des prestations : Les travaux concernent :- Les terrassements- La voirie (chaussée, trottoirs et piste cyclable)- Le réseau d'assainissement de récupération des eaux pluviales.- Les réseaux de gaines pour différentes utilisations (électricité et éclairage public).- La signalisation verticale, horizontale et jalonnement.
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
     1. La valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 2 180 000 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 15
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :oui
II.2.11)Information sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Le titulaire s'engage, à réserver au lot 1 un nombre minimum de 665 heures d'insertion par l'emploi (9 semaines de travail)Pour le Lot 1, le délai d'exécution des travaux est de 15 mois, à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : 2018-TRA026 Eclairage Public
Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 34928510
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Eclairage Public
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
     1. La valeur technique / Pondération : 40
Prix :
     1. PRIX / Pondération : 60
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 150 000 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 15
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Pour le Lot 2, le délai d'exécution des travaux est de 15 mois à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1)Intitulé : 2018-TRA027 Espaces Verts
Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45112710
Descripteur supplémentaire :
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution :
II.2.4)Description des prestations : Travaux d'espaces verts
II.2.5)Critères d'attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
     1. La valeur technique / Pondération : 60
Prix :
     1. PRIX / Pondération : 40
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 80 000 euros
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non
II.2.11)Information sur les options
Options : non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :
II.2.14)Informations complémentaires : Pour le Lot 3, le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. La période de préparation d'une durée de 1 mois est incluse dans le délai d'exécution des travaux.Le délai d'exécution démarre à l'émission d'un OS de démarrage : (1 OS période de préparation puis 1 OS période de travaux)Pour ce lot 3, la durée période de parachèvement est de 12 mois et la période de conforte-ment est de 12 mois.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Formulaire MPS rempli et complété à l'aide du no SIRETLettre de candidature ou DC1Déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-I du décret relatif aux marchés publics
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis : pour les 3 lots : liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5)Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1)Information relative à la profession
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2)Conditions particulières d'exécution :
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5)Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
5 novembre 2018 - 12:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 6 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 5 novembre 2018 - 13:00 Lieu : Batiment de la Metropole Européenne de Lille
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Seulement le représentant du Pouvoir Adjudicateur et les services gestionnaires du marché.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cette procédure fait partie du dispositif " marché public simplifié " (mps) qui permet de facili-ter l'accès desentreprises aux marchés publics en réduisant le nombre d'informations qui leur est demandé, et en particulierles informations administratives déjà détenues par les administra-tions de l'etat.Dans ce cadre, les offres doivent être exclusivement déposées par voie électronique sur le pro-fil d'acheteur dela MEL (https://marchespublics596280.fr). Pour les entreprises dotées d'un no SIRET, le pli doit être déposé parl'outil Mps.Il n'est pas exigé de signature électronique à la remise des offres. Seul le candidat retenu sera tenu de signer lemarché : soit sur un document rematérialisé au format papier, soit avec son certificat de signature électroniquesi la MEL le lui propose.La remise des offres se fait obligatoirement par voie électroniquedélibération 17c0356 du 01/06/2017les variantes sont autorisées uniquement pour le lot 1 : Laprésentation de 2 variantes par candidat est autorisée. Si un nombre supérieur de variantes est proposé, toutes les offres variantes sont éliminées.La présentation d'une offre conforme au projet de base est obligatoire. Sont autorisées les variantes sur les délais.Sont exclues les variantes sur la nature et l'aspect des revêtements de surface, ainsi que les bordures et caniveaux coulés en place.Sont exclues les variantes de revêtement de surface influant sur l'aspect esthétique recherché.En cas de variantes sur les épaisseurs des couches de voirie, l'entreprise devra fournir les notes de calcul et fiche matériaux (indice gel, classe de trafic, portance de la plateforme (voir CCTP ...)Pour les lots 1 et 2, la valeur technique sur 40% est décomposée en :- présentation des moyens mis à disposition pour le chantier (matériel et effectif) 5%- caractéristiques techniques de l'offre 10%- circulation / signalisation : 10%- mesures environnementales et respect du cadre de vie 5%- planning 10%pour le lot 3, la valeur technique sur 60% est décomposée en :- prise en compte du contexte du chantier (modalités de protection des ouvrages existants, chantier ouvert) (5%)- descriptions des principaux postes du chantier (10%)- moyens humains et matériels affectés au chantier et à la réalisation des prestations (10 %)- fiche végétaux fournis à remplir par le candidat (15 %)- description des travaux d'entretien (fréquence et nb de personnes affectés notamment) (10%)- un planning d'exécution des travaux sous la forme d'un planning à barres montrant les principales taches ; leur enchainement et les phases des travaux, le planning doit indiquer les mois considérés et prendre comme mois 0 le mois d'octobre 2019 (10%)(mois estimé, non contractuel)
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint Hilaire CS62039, 59014, lille, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42, Adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3)Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Avant la conclusion du marché, référé précontractuel dans les conditions fixées aux articles L. 551-1 et suivants du Code de justice administrative; après la conclusion du marché, référé contractuel dans les conditions fixées aux articles L.551-13 et suivants du Code dejustice administrative; recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution dans les conditions fixées par le Conseil d'Etat dans son arrêt no358994 du 04/04/2014.
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif, 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, 59014, Lille, F, Téléphone : (+33) 3 59 54 23 42
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
1.e.r octobre 2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous