Centrale des marchés
F-Lille: Travaux de construction de bâtiments II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur: Construction du siège de Lille Métropole habitat - ZAC de l'Union à Tourcoing. II.1.2) Type de marché et lieu d’e...
Lille Métropole habitat 59000Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

F-Lille: Travaux de construction de bâtiments

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 67735

Date de clôture estimée : 25/05/12
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (31/03/12)
103702-2012
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Lille
FRANCE
Lille Métropole habitat
M. le directeur général
1 rue Edouard Herriot
59000

Adresse(s) internet:

http://www.lmh.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Lille
+33 632647968
FRANCE
Lille Métropole habitat
M. Vermaut
1 rue Edouard Herriot
59000
romain.vermaut@lmh.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Lille
+33 320286895
FRANCE
http://www.lmh.fr
Lille Métropole habitat
M. Glaiesser
1 rue Edouard Herriot
59000
arnaud.glaiesser@lmh.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Lille
FRANCE
http://www.lmh.fr
Lille Métropole habitat
1 rue Edouard Herriot
59000


I.2)
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)
Activité principale
Logement et équipements collectifs
I.4)
Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
II.1)
Description
II.1.1)
Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Construction du siège de Lille Métropole habitat - ZAC de l'Union à Tourcoing.
II.1.2)
Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Code NUTS

II.1.3)
Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4)
Information sur l’accord-cadre
II.1.5)
Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Construction du siège de Lille Métropole habitat - ZAC de l'Union à Tourcoing.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de construction de bâtiments
45210000
II.1.7)
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
II.1.8)
Lots
Division en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

II.1.9)
Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2)
Quantité ou étendue du marché
II.2.1)
Quantité ou étendue globale:
II.2.2)
Information sur les options
Options: oui
description de ces options: Lot 1:
Option n° 1 remplacement des châssis vitrés acoustiques 1 350 mm par des châssis vitrés acoustiques 900 mm;
Option n° 2 remplacement des châssis vitrés CF 1h et acoustiques par des châssis vitrés CF 1h de 675 mm de largeur en substitution de 1 350 mm;
Option n° 3 cloison de 98/48 suite à l'option 1;
Option n° 4 cloison de 98/48 suite à l'option 2;
Option n° 5 étanchéité plancher bas - sous sol du bâtiment et du parking silo;
Option n° 6 étanchéité des voiles périphériques par procédé volclay;
Lot 2:
Option n° 1 entretien pendant 11 ans de l'ensemble des toitures terrasse de toutes natures pour l'ensemble du projet;
Option n° 2 menuiseries extérieures ouvrant à la française;
Lot 4:
Option n° 1 transformateur 800 Kva;
Option n° 2 batterie de condensateur;
Option n° 3 DGBT;
Option n° 4 TGBT;
Option n° 5 alimentation des pompes à chaleurs;
Lot 5:
Option n° 1 pompe à chaleur n° 1;
Option n° 2 pompe à chaleur n° 2;
Option n° 3 tuyauterie, distribution, intérieures vannage;
Option n° 4 tuyauterie, distribution, intérieures vannage;
Option n° 5 implantation et supportage des CTA en terrasse.

II.2.3)
Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
II.3)
Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 20 (à compter de la date d’attribution du marché)
1)
Description succincte
Gros oeuvre étendu.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de gros œuvre
45223220
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Clos couvert.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de couverture
45261210

Travaux d'étanchéification
45261420

Travaux d'isolation
45320000

Travaux de bardage
45262650

Travaux de menuiserie
45421000


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Finitions.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Revêtements de sol
44112200

Travaux de peinture de bâtiments
45442110


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Electricité courants forts - courants faibles.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installations électriques
45311200
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Chauffage plomberie ventilation.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux de plomberie
45330000

Installations de chauffage
45232141

Travaux d'installation de ventilation
45331210


3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
1)
Description succincte
Ascenseurs.
2)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Travaux d'installation d'ascenseurs
45313100
3)
Quantité ou étendue
4)
Durée du marché ou dates de début/d’achèvement
5)
Information complémentaire sur les lots
III.1)
Conditions relatives au contrat
III.1.1)
Cautionnement et garanties exigés:
III.1.2)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Paiement dans un délai de 30 jours.
Fonds propres.

III.1.3)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Entreprises spécialisées.
III.1.4)
Autres conditions particulières
III.2)
Conditions de participation
III.2.1)
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Capacités et moyens mis en oeuvre pour la réalisation des travaux.
III.2.2)
Capacité économique et financière
III.2.3)
Capacité technique
III.2.4)
Informations sur les marchés réservés
III.3)
Conditions propres aux marchés de services
III.3.1)
Information relative à la profession
III.3.2)
Membres du personnel responsables de l'exécution du service
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)
Type de procédure
Ouverte
IV.1.2)
Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer
IV.1.3)
Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue
IV.2)
Critères d’attribution
IV.2.1)
Critères d’attribution
IV.2.2)
Enchère électronique
IV.3)
Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
12S0031
IV.3.2)
Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
IV.3.3)
Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
IV.3.4)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
25.5.2012 - 10:00
IV.3.5)
Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.3.6)
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7)
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8)
Modalités d’ouverture des offres
VI.1)
Renouvellement
VI.2)
Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.3)
Informations complémentaires
http://www.lmh.fr

De plus, un CD est mis à disposition gratuitement auprès de Reprocolor à l'adresse suivante: rue Barthélémy Delespaul à Lille (59000), FRANCE. Tél.: +33 320298787, fax: +33 320298780.
Si toutefois les entreprises souhaitent faire reproduire le dossier sous format papier et en couleur, cette reproduction sera à leur charge auprès de Reprocolor.
La remise des offres peut être subordonnée à la visite des lieux d'exécution du marché. Ces dernières sont prévues les:
— 10.5.2012 (9:30),
— 11.5.2012 (9:30).
Il est indispensable de prendre préalablement de prendre rendez vous avec M. Vermaut au +33 632647962.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics au moyen des critères suivants:
Critères de sélection des candidatures:
— garanties et capacités techniques et financières,
— capacités professionnelles.
Critères de jugement des offres:
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante:
1 - valeur technique: 60 %.
Les sous-critères de la valeur technique qui seront évalués sur 100 points sont par ordre décroissant:
C1: fourniture des fiches des matériaux et équipements, justification des produits de construction utilisés ou des équipements proposés, explicitation des procédés de construction ou de montage mis en oeuvre, performances et rendements, durabilité...: 40 points;
C2: moyens humains et matériels affectés à l'opération en fonction des différentes étapes du chantier: 30 points;
C3: note méthodologique "chantier vert" et qualité environnementale (qualité sanitaire, énergie, étanchéité à l'air) propre à la réalisation de l'opération et note sur les démarches écologiques de l'entreprise pour la réalisation de l'opération: 20 points;
C4: respect de la trame - précision de l'offre financière: 10 points.
La note technique globale sera: note tech = (C1 + C2 + C3 + C4)/20, et sera notée sur 5.
2 - prix des prestations: 40 %.
Pour calculer la note correspondante à ce critère, il sera procédé comme suit:
— la moyenne des offres recevables en euros hors taxe sera identifié Pmoy,
— le montant de chaque offre en euros hors taxe (Pi) sera affecté d'une note Nprix.I calculée ainsi: Nprix.I = 5 - 5 x [(Pi - pmoy) / Pmoy].
L'ensemble de la valeur de l'offre sera donc:
Ni = 0,60 x Ntech.I + 0,40 x Nprix.I.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.3.2012.

VI.4)
Procédures de recours
VI.4.1)
Instance chargée des procédures de recours
59000
Lille
Tribunal administratif de Lille
FRANCE
rue Jacquemars Giélée

Organe chargé des procédures de médiation

59000
Lille
Tribunal administratif de Lille
FRANCE
rue Jacquemars Giélée


VI.4.2)
Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: — articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative (deux mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme),
— articles L 551-1 et R 551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat,
— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (2 mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).

VI.4.3)
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.5)
Date d’envoi du présent avis:
29.3.2012
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous