TRANSFORMATION PARTIELLE DES LOCAUX DE LA BRIGADE DES DOUANES DE DUNKERQUE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects du Nord Pas de Calais-Picardie
5, rue de Courtrai
B.P. 683-59033 LILLE Cedex
Avis d'appel public à la concurrence
MARCHE PUBLIC DETRAVAUX
MARCHE NoDDIDI00059-2014-4.

1) DENOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITE OU DU SERVICE QUI PASSE LE MARCHE :
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
5 rue de Courtrai BP 683 -59033 LILLE Cedex
représentée par Monsieur le Directeur interrégional des Douanes à Lille désigné en qualité de PRM par arrêté préfectoral du 10 juillet 2012.

2) IDENTIFICATION ET ACTIVITE PRINCIPALE DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Etat
Services généraux des administrations publiques

3) OBJET DU MARCHE :
TRANSFORMATION PARTIELLE DES LOCAUX DE LA BRIGADE DES DOUANES DE DUNKERQUE

Type de marché : Exécution

4) PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE :
procédure adaptée prévue aux articles 26 II 28 et suivant du code des marchés publics
marché à lots prévu à l'article 10

marché couvert par les accords OMC : OUI
la personne publique se réserve le droit de recourir à la négociation
5) ALLOTISSEMENT ET NOMENCLATURE CPV
le présent marché comprend 3 lots
- No du lot : 1 - Définition : Gros oeuvre - Nomenclature CPV : 45324000
- No du lot 2 -Définition : Electricité - Nomenclature CPV : 45311200
- No du lot 3 -Définition : Menuiseries extérieures -Nomenclature CPV : 45421100
Possibilité de déposer une offre pour
Un seul lot
Plusieurs lots
Tous les lots
6) VARIANTES ET OPTIONS
les variantes sont autorisées et doivent présentées à l'appui d'une offre de base
les options sont autorisées et définies au CCTP. La réponse aux options est obligatoire
7} JUSTIFICATIONS A PRODUIRE :
ajlettre de candidature suivant l'imprimé DCV et DC2 datée et signée.
b)Fiche de présentation de la société : Mentionnant son nom, sa raison sociale, ses coordonnées, ses effectifs (décomposition par catégorie professionnelle} ses moyens techniques.
c}Liste de références pour des ouvrages comparables réalisés au cours des deux dernières années, en précisant f opération, la nature et le montant des travaux, le maître de l'ouvrage (coordonnées)
d) Production de la justification de disponibilité du ou des sous-traitants pour participer à l'exécution du marché, ainsi que les justificatifs de leurs capacités techniques, orofessionnelles et financières dans le cas de la demande d'application de l'article 45-1o s 2 du code des marchés publics par le candidat.
e}Certificat de qualification professionnelle, éventuellement du ou de ses sous-traitants.
f)Si le candidat est en redressement judiciaire. Joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
g) Attestation sur l'honneur du candidat, prévue à l'article 45 du Code des marchés publics ou le formulaire DC2 :
h) Le candidat certifie qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L.324-10, L.341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail et qu'il a satisfait à ses obligations sociales et fiscales.
((attestation d'assurance responsabilité civile et décennale
jjattestation de visite de chantier
8- LIEU D'EXECUTION
5 rue Louis BLANQUI
GRANDE SYNTHE
9) DATE PREVISIONNELLE D'EXECUTION : septembre 2014.
10j DELAI D'EXECUTION
le délai global d'exécution est fixé à 80 jours à dater de la notification du marché se repartissant comme suit
20 jours pour la production des'plans d'exécution
60 jours pour l'exécution des travaux
11) CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES
les candidatures seront appréciées en fonction des références et moyens apportées par le candidat
12) CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES CLASSES DANS L'ORDRE DECROISSANT
1) Le prix pondéré à 55 %
2) la valeur technique de l'offre pondéré à 45 %
13) MODALITE DE RETRAIT DU DOSSIER
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur la plate forme
' marches-publics.gouv.fr ' sous les références publiques DDIDI00059-2014-4.

14) DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES ET ADRESSE A LAQUELLE ELLES DOIVENT ETRE TRANSMISES :
la date limite de réception des offres a été fixée au jeudi 31 juillet 2014 avant 16 heures à ci dessous
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU NORD PAS DE CALAIS PICARDIE
Pôle logistique
5, rue de Courtrai
B.P. 683-59033 LILLE Cedex

15) DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
120 jours à compter de la date limite de remise des offres
16) DATE DE L'ENVOI D'APPEL DE CANDIDATURES A LA PUBLICATION CHARGEE DE L'INSERTION : lundi 30 juin 2014.
17) MODALITES DE FINANCEMENT ET DELAIS DE PAIEMENT
retenue de garantie exigée
le marché sera financés sur crédits budgétaires
le délai de paiement est de 30 jours
18) DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Pour les renseignements administratifs contacter :
Monsieur Dominique FRANCOIS 09.70.27.12.08.
Pour la visite des locaux contacter :
Monsieur Jean Yves BARON : 09.70.27.12.19 -06.64.55.90.01