Centrale des marchés
Marché de travaux RD 925 / 62_Chemy - Phalempin - Création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693 Marché de travaux RD 925 / 62_Chemy - Phalempin - Création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693 cp : 59047 tel : 03-59-73-50-22 corresponda...
DEPARTEMENT DU NORD 59047Lille pap-travaux@lenord.fr 03 59 73 50 59
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de travaux RD 925 / 62_Chemy - Phalempin - Création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693

Marché public ou privé
Référence du marché : 6054069

Date de clôture estimée : 28/05/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (04/05/21)
21-60339
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-60339
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DU NORD.
 Correspondant :  Hôtel du département - dAJAP - pôle achat public, Conseil départemental du nord, 51 rue gustave delory 59047 Lille, tél. : 03-59-73-50-22, télécopieur : 03-59-73-50-59, courriel : Pap-travaux@lenord.fr adresse internet : http://www.lenord.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marchespublics.lenord.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : marché de travaux RD 925 / 62_chemy - phalempin - création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45233140.
Lieu d'exécution : département du Nord, sur les communes de Chemy et Phalempin.
Code NUTS : -FRE11.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

marché de travaux RD 925 / 62_chemy - phalempin - création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché de travaux RD 925 / 62_chemy - phalempin - création d'un carrefour giratoire à l'intersection des RD 925 au PR 3+0300 et RD 62 au PR 17+0693.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : conformément à l'article 2.5 du Règlement de la consultation.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : le titulaire devra proposer une action d'insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion.
les modalités d'exécution de cette action d'insertion sont détaillées dans le cahier des charges.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : conformément à l'article 4.1 du Règlement de la consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique : 30 %;
     - prix : 70 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 mai 2021, à 16 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 202100530.

Renseignements complémentaires : procédure adaptée conformément aux articles R.2123-1 et R.2123-4 à R.2123-6 du code de la commande publique
-téléchargement des documents de la consultation par un opérateur économique : cf. URL mentionnée ci-dessus.
-Modalités de remise des plis : cf. article 3.6 du Rc
-Modalités de sélections des candidatures : cf. article 4.1 du Rc
-Sous-Critères de jugement des offres et modalités d'analyse des offres : cf. Article 4.2 du Rc
-Le point de départ du marché est la date de sa notification
-Modalités essentielles de financement : ressources propres de la collectivité, au titre de son budget d'investissement.
-les réponses au marché se font par voie électronique uniquement
- numéro national d'identification : 22590001801244.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de lille 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : 03-59-54-24-45.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : conformément à l'article 5 du Règlement de la consultation.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous