Centrale des marchés
travaux de rehabilitation du batiment angellier pour le relogement de l'institut d'etudes politiques (iep) a lille 59 travaux de rehabilitation du batiment angellier pour le relogement de l'institut d'etudes politiques (iep) à Lille pays : F- ville : Lille Cedex. code_postal : 59555 lieu : siège de Rég...
Conseil Régional Nord Pas de Calais 59555Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de rehabilitation du batiment angellier pour le relogement de l'institut d'etudes politiques (iep) a lille

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1152444

Date de clôture estimée : 10/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (11/07/14)
233334-2014
BOAMP (10/07/14)
14-104103

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Conseil Régional Nord Pas de Calais, siège de Région 151 avenue du Président Hoover, à l'attention de M. le président, F-59555 Lille Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : REGION NORD - PAS DE CALAIS, direction des Achats et de la Commande Publique Siège de région 151 avenue du Président Hoover, à l'attention de M. Gérald ARBELTIER, F-59555 Lille Cedex. Tél. : (+33) 3 28 82 62 82

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : REPROCOLOR, zac du Moulin Lamblin. 630 rue des Bourreliers, F-59320 Hallennes Lez Haubourdin. Tél. : (+33) 3 20 29 87 87. Fax : (+33) 3 59 03 93 22. URL : http://marches.nordpasdecalais.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : REGION NORD PAS DE CALAIS, à l'attention de M. Gérald ARBELTIER. Bureau des remises des offres. Siège de Région. 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs), F-59555 Lille Cedex. URL : http://marches.nordpasdecalais.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
travaux de rehabilitation du batiment angellier pour le relogement de l'institut d'etudes politiques (iep) a lille.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services7-9 rue Angellier, 59000 Lille.
Code NUTS , FR3, .
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché de travaux comportant 6 lots et 3 prestations supplémentaires ou alternatives. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 18 mois à compter de la date fixée par ordre de service.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262522.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché séparé ordinaire.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du Cmp) : Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 35.ii.6 du Code des Marchés Publics (Cmp) et qui seront exécutées par l'attributaire du présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché impliquent que l'entreprise ou le groupement d'entreprises titulaire du marché initial reconduise les techniques, les matériaux de construction et matériels en nature et en qualité équivalentes à celles mises en oeuvre lors de l'exécution du marché initial, afin de garantir la Maîtrise d'ouvrage de la compatibilité totale d'aspect, de fonctionnement et de maintenance des différents ouvrages.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

Durée en mois : 18(à compter de la date d'attribution du marché).

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 01

Intitulé : Gros oeuvre étendu
1) Description succincte :
Corps d'état 1.1 : Désamiantage - Curage Corps d'état 1.2 : Gros oeuvre Corps d'état 1.3 : Etanchéité Corps d'état 1.4 : Couverture Corps d'état 1.5 : Ascenseurs Corps d'état 1.6 : Aménagements extérieurs
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262522.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Références et qualifications : Qualibat n°1552 - Traitement de l'amiante ou équivalent AFNOR. Qualibat n°611 - Traitement des peintures au plomb ou équivalent AFNOR.. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 02

Intitulé : Menuiseries extérieures - Serrurerie
1) Description succincte :
Menuiseries extérieures - Serrurerie
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 03

Intitulé : Menuiseries intérieures - Cloisons - Doublages - Plafonds
1) Description succincte :
Corps d'état 3.1 : Menuiseries intérieures Corps d'état 3.2 : Cloisons - Doublages - Plafonds
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 04

Intitulé : Revetements de sols - Peintures
1) Description succincte :
Corps d'état 4.1 : Revetements de sols Corps d'état 4.2 : Peintures
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44112200, 45442100.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 05

Intitulé : Plomberie - Chauffage Ventilation Climatisation
1) Description succincte :
Corps d'état 5.1 : Plomberie Corps d'état 5.2 : Chauffage Ventilation Climatisation
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 06

Intitulé : Courant fort - Courant faible
1) Description succincte :
Courants forts - Courants faibles
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics Français. Une avance de 30 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés de type marco. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Fonds publics / Ressources propres.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur préconise un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Pour chacun des lots retenus ci-après, le nombre minimal d'heures à consacrer à ce volet insertion est le suivant : #Lot 1 gros-oeuvre etendu : 2.670 heures #Lot 2 menuiseries exterieurs - sERRURERIES : 850 heures #Lot 3 menuiseries interieures - dOUBLAGE - pLAFOND : 1.230 heures #Lot 4 revetements de sols - pEINTURE : 740 heures #Lot 5 CVC - pLOMBERIE : 790 heures #Lot 6 courant fort - courant faible : 670 heures Soit, un total de 6.950 heures.. Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des charges.
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics ; Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212- 5 et L 5212- 9 du Code du Travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Certificats de qualifications professionnelles . La preuve de la capacité du candidat peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfèrences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les certificats demandés aux candidats sont en particulier, pour le lot 1, Qualibat n° 1552 et Qualibat n° 611.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. lot 01 : prix des prestations
Pondération : 60.
2. lot 01 : valeur technique
Pondération : 30.
3. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place relatifs à la direction de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
4. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
5. lot 01 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
6. lot 01 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
7. lot 01 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
8. lot 02 : prix des prestations
Pondération : 60.
9. lot 02 : valeur technique
Pondération : 30.
10. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
11. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
12. lot 02 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
13. lot 02 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
14. lot 02 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
15. lot 03 : prix des prestations
Pondération : 60.
16. lot 03 : valeur technique
Pondération : 30.
17. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
18. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
19. lot 03 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
20. lot 03 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
21. lot 03 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
22. lot 04 : prix des prestations
Pondération : 60.
23. lot 04 : valeur technique
Pondération : 30.
24. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
25. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
26. lot 04 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
27. lot 04 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
28. lot 04 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
29. lot 05 : prix des prestations
Pondération : 60.
30. lot 05 : valeur technique
Pondération : 30.
31. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
32. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
33. lot 05 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
34. lot 05 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
35. lot 05 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
36. lot 06 : prix des prestations
Pondération : 60.
37. lot 06 : valeur technique
Pondération : 30.
38. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens mis en place permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse et à la phase préparation de chantier
Pondération : 15.
39. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux, réception et garantie de parfait achèvement
Pondération : 15.
40. lot 06 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable
Pondération : 10.
41. lot 06 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
42. lot 06 : performance en matière de protection de l'environnement et developpement durable : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences techniques et environnementales
Pondération : 5.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014.091.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 10 septembre 2014, à 12:00

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
10 septembre 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Marché non réservé. Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières. Aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Le Code des Marchés Publics français issu du décret n°2006.975 est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr. Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au 03.59.03.93.22. Le dossier de consultation pourra etre téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics : http://marches.nordpasdecalais.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec la mention : " Ne pas ouvrir par le service courrier " - 2014.091. Travaux de réhabilitation du batiment ANGELLIER pour le relogement de l'institut d'etudes Politiques (Iep) à Lille". Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Renseignement(S) technique(s) : Direction de la Construction et de la réalisation. Siège de Région. 151 avenue Hoover 59555 lille Cedex Du lundi au ven de 9-12h et 14-17h M. Rémi Battist. Tél. : 03.28.82.54.02.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7 juillet 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59000 Lille. E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 20 63 13 00. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr/. Fax : (+33) 3 20 63 13 47
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59000 Lille. Tél. : (+33) 3 20 63 13 00
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 7 juillet 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00