Centrale des marchés
travaux de création du Learning Center Innovation à villeneuve d'ascq 59 travaux de création du learning center innovation à Villeneuve d'Ascq pays : F- lieu : siège de Région 151 avenue du Président Hoover code_postal : 59555 ville : Lille Cedex.
Conseil Régional Nord Pas de Calais 59555Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux de création du Learning Center Innovation à villeneuve d'ascq

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 998670

Date de clôture estimée : 14/04/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (10/03/14)
JOUE (07/03/14)
77941-2014
BOAMP (06/03/14)
14-35661

Travaux


AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
Conseil Régional Nord Pas de Calais, siège de Région 151 avenue du Président Hoover, à l'attention de M. le président, F-59555 Lille Cedex.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : REGION NORD - PAS DE CALAIS, direction des Achats et de la Commande Publique Siège de région 151 avenue du Président Hoover, à l'attention de M. Gérald ARBELTIER, F-59555 Lille Cedex. Tél. : (+33) 3 28 82 62 82

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : REPROCOLOR, zac du Moulin Lamblin 630 rue des Bourreliers, à l'attention de M. David TRINEL, F-59320 Hallennes Lez Haubourdin. Tél. : (+33) 3 20 29 87 87. Fax : (+33) 3 59 03 93 22. URL : http://www.marches.nordpasdecalais.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : REGION NORD PAS DE CALAIS, à l'attention de Gérald Arbeltier Bureau des remises des offres Siege de Region 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs), F-59555 Lille Cedex. URL : http://www.marches.nordpasdecalais.marcoweb.fr
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques.
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur :
travaux de création du Learning Center Innovation à villeneuve d'ascq.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesbibliothèque de l'université de Lille 1 à villeneuve d'ascq.
Code NUTS : FR301.
II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne un marché public.
II.1.4) Information sur l'accord-cadre :
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
travaux de création du Learning Center Innovation à villeneuve d'ascq.
II.1.6)
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45262311.
II.1.7) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
II.1.8) Lots :

Division en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2) Quantité ou étendue du marché
II.2.1) Quantité ou étendue globale : la présente consultation est décomposée en 7 lots. Elle comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle (qui concerne le lot 4). Le délai d'exécution de la Tranche ferme est de 18 mois , le délai d'exécution de la Tranche conditionnelle est de 3 mois. Ces délais partent à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Variante (cf. art 2-2-1 du Rc) : Variante 1 : Production frigorifique (lot concerné : 7)/ Variante 2 : Tuyauteries de distribution de chauffage et d'eau glacée (lot concerné : 7). La variante porte donc sur la tranche ferme uniquement.
II.2.2) Informations sur les options :

Options : oui.

Description de ces options : la présente consultation comprend une tranche ferme :Création du Learning Center Innovation et une tranche conditionnelle :Fourniture et pose du mobilier des amphithéatres. Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 35.ii.6 du Code des Marchés Publics (Cmp) et qui seront exécutées par l'attributaire du marché concerné.
II.2.3) Reconduction


Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non
II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux :

INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 01

Intitulé : AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD Chapitre 01 : Aménagements extérieurs Chapitre 02 : V.R.D
1) Description succincte :
AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD Chapitre 01 : Aménagements extérieurs Chapitre 02 : V.R.D
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45112700.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualibat n°1341 - Aménagements de chaussée et trottoirs. Qualibat n°1351 - Espaces verts. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 02

Intitulé : GROS OEUVRE ETENDU Chapitre 01 : Gros-oeuvre Chapitre 02 : Charpente Chapitre 03 : Etanchéité Chapitre 04 : Ravalement de façade Chapitre 05 : Ascenseurs Chapitre 06 : Rayonnages
1) Description succincte :
GROS OEUVRE ETENDU Chapitre 01 : Gros-oeuvre Chapitre 02 : Charpente Chapitre 03 : Etanchéité Chapitre 04 : Ravalement de façade Chapitre 05 : Ascenseurs Chapitre 06 : Rayonnages
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45262311.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés : Qualibat n°2212 - Béton armé et béton précontraint (Technicité confirmée). Qualibat n°2411 - Constructions et structures métalliques (Technicité courante). Qualibat n°3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante). Qualibat n°6121 - Ravalement en peinture.Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 03

Intitulé : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
1) Description succincte :
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualibat n°3522 - Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium (Technicité confirmée). Qualibat n°3722 - Fabrication et pose de façades rideaux métalliques (Technicité confirmée).. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 04

Intitulé : AMENAGEMENTS INTERIEURS - SIGNALETIQUE Chapitre 01 : Cloisons - Platrerie - Doublage Chapitre 02 : Espaces salles de travail Chapitre 03 : Faux-plafonds Chapitre 04 : Menuiseries intérieures Chapitre 05 : Signalétique
1) Description succincte :
AMENAGEMENTS INTERIEURS - SIGNALETIQUE Chapitre 01 : Cloisons - Platrerie - Doublage Chapitre 02 : Espaces salles de travail Chapitre 03 : Faux-plafonds Chapitre 04 : Menuiseries intérieures Chapitre 05 : Signalétique
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés : Qualibat n°4143 - Protection contre l'incendie à base de platre et matériaux isolants associés.. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 05

Intitulé : FINITIONS Chapitre 01 : Carrelage - Faience Chapitre 02 : Revetements muraux - Peinture Chapitre 03 : Sols souples
1) Description succincte :
FINITIONS Chapitre 01 : Carrelage - Faience Chapitre 02 : Revetements muraux - Peinture Chapitre 03 : Sols souples
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Lot n° 06

Intitulé : ELECTRICITE CFO Cfa
1) Description succincte :
ELECTRICITE CFO Cfa
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés : Qualifelec E2 - C3 - Electrotechnique courant fort. Qualifelec CF3 - courants faibles.. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
Lot n° 07

Intitulé : CVC - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SECURITE INCENDIE
1) Description succincte :
CVC - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SECURITE INCENDIE
2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45331000.
3) Quantité ou étendue :
4) Durée du marché ou dates de début/d'achèvement
5) Informations complémentaires sur les lots
Certificats de qualifications professionnelles demandés : Qualibat n°5112 - Plomberie - sanitaire (Technicité confirmée). Qualibat n°5312 - Installations thermiques (Technicité confirmée).. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie de 5,00 % du montant du marché sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Elle pourra etre remplacée par une garantie à première demande au gré du titulaire. Le versement de l'avance est conditionné à l'éxception des organismes publics par la constitution d'une Garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Une avance de 30,00 % pourra etre versée au titulaire . Modalités de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés (Marco). Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Fonds publics/ressources propres/fonds européens (Feder).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : En cas de groupement la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) Autres conditions particulières :

L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières : oui.
Les lots 1/ 2 / 4 / 5 / 6 et 7 sont concernés par l'article 14 du Code des marchés publics .Les candidats doivent inclure dans leur proposition , l'engagement relatif à l'insertion professionnelle de personnes. Les modalités de cet engagement sont définies au CCAP (Article 1-1 A).
III.2) Conditions de participation
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics ; Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212- 5 et L 5212- 9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. En cas de groupement (ou de sous-traitance), il est demandé de distinguer la part propre de chacun des intervenants ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, les délais, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. En cas de groupement (ou de sous-traitance), il est demandé de distinguer la part propre de chacun des intervenants ; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature. En cas de groupement (ou de sous-traitance), il est demandé de distinguer la part propre de chacun des intervenants ; Lots 1-2-3-4-6-7:certificats de qualifications professionnelles . La preuve de la capacité du candidat peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfèrences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les certificats demandés sont repris dans la rubrique spécifique concernant chacun des lots.
III.2.4) Informations sur les marchés réservés :
III.3) Conditions propres aux marchés de services
III.3.1) Information relative à la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :
IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution :
Offres économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. lot 01 : prix des prestations
Pondération : 60.
2. lot 01 : valeur technique
Pondération : 30.
3. lot 01 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
4. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 6.
5. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 6.
6. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 6.
7. lot 01 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 2.
8. lot 01 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 10.
9. lot 01 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
10. lot 01 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 5.
11. lot 02 : prix des prestations
Pondération : 60.
12. lot 02 : valeur technique
Pondération : 30.
13. lot 02 : valeur technique : organisation et moyens mis en place relatifs à la direction de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
14. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés pour la réalisation de la dalle haute de l'extension et de la casquette en débord sur la façade du parvis
Pondération : 10.
15. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 3.
16. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 3.
17. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 3.
18. lot 02 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 1.
19. lot 02 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 10.
20. lot 02 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
21. lot 02 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 5.
22. lot 03 : prix des prestations
Pondération : 60.
23. lot 03 : valeur technique
Pondération : 30.
24. lot 03 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
25. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés pour la réalisation des verrières
Pondération : 10.
26. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 3.
27. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 3.
28. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 3.
29. lot 03 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 1.
30. lot 03 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 10.
31. lot 03 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
32. lot 03 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 5.
33. lot 04 : prix des prestations
Pondération : 60.
34. lot 04 : valeur technique
Pondération : 30.
35. lot 04 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
36. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 6.
37. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 6.
38. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 6.
39. lot 04 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 2.
40. lot 04 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 10.
41. lot 04 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
42. lot 04 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 5.
43. lot 05 : prix des prestations
Pondération : 60.
44. lot 05 : valeur technique
Pondération : 30.
45. lot 05 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 5.
46. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 5.
47. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 8.
48. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 8.
49. lot 05 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 4.
50. lot 05 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 10.
51. lot 05 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
52. lot 05 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 5.
53. lot 06 : prix des prestations
Pondération : 60.
54. lot 06 : valeur technique
Pondération : 25.
55. lot 06 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
56. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 3.
57. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 3.
58. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 6.
59. lot 06 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 3.
60. lot 06 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 15.
61. lot 06 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
62. lot 06 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 10.
63. lot 07 : prix des prestations
Pondération : 60.
64. lot 07 : valeur technique
Pondération : 25.
65. lot 07 : valeur technique : organisation et moyens affectés permettant de se conformer au fonctionnement de la cellule de synthèse
Pondération : 10.
66. lot 07 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier
Pondération : 3.
67. lot 07 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux
Pondération : 3.
68. lot 07 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase réception et mise en service
Pondération : 6.
69. lot 07 : valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase garantie de parfait achèvement
Pondération : 3.
70. lot 07 : performances en matière de protection de l'environnement
Pondération : 15.
71. lot 07 : performances en matière de protection de l'environnement : pertinence des dispositions prises pour répondre aux exigences spécifiques à la démarche chantier à faibles nuisances
Pondération : 5.
72. lot 07 : performances en matière de protection de l'environnement : adéquation des matériaux et techniques employés pour répondre aux exigences environnementales
Pondération : 10.
IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée :non.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
2014.007.
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif :

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 14 avril 2014, à 12:00

Documents payants : non.
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
14 avril 2014, à 12:00
IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Langue(s) officielle(s) de l'UE français
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : f.e.d.e.r : Programme Opérationnel Compétitivité Régional et Emploi 2007-2013.
VI.3) Informations complémentaires :
Le lot Travaux de désamiantage - démolitions- terrassements a fait l'objet d'une précédente consultation ( BOAMP n°225 A, Annonce n°103 du 22/11/13 ) . Marché non réservé. Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques et financières . Aucun document remis par le candidat ne sera restitué.le code des marchés publics français issu du décret n°2006.975 modifié est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au 03.59.03.93.22, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. Il pourra etre téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics : http://marches.nordpasdecalais.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, avec la mention : " Ne pas ouvrir par le service courrier - aOO 2014.007 Travauxde création du Learning Center Innovation à villeneuve d'ascq Lot n.......... (à préciser)". Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Ce dossier comporte des prestations supplémentaires et alternatives pour lesquelles chaque candidat devra faire une proposition (cf. article 2-2-2 du Règlement de la consultation) .Renseignement(S) technique(s) : Direction de la Construction et de la Réalisation Siège de région 151 avenue Hoover 59555 lille Cedex Du lundi au vendredi de 9-12h et 14-17h M. Rémi BATTIST Tél. : 03.28.82.54.04.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 mars 2014.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59000 Lille. E-mail : greffe.ta-lille@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 20 63 13 00. URL : http://lille.tribunal-administratif.fr/. Fax : (+33) 3 20 63 13 47
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours Tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giélée, F-59000 Lille. Tél. : (+33) 3 20 63 13 00
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 3 mars 2014.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00