Centrale des marchés
réhabilitation reconversion du foyer Sangha en locaux de bureaux CAF pour la direction territoriale de Maubeuge 59 réhabilitation reconversion du foyer Sangha en locaux de bureaux CAF pour la direction territoriale à Maubeuge (rectificatif) pays : F- code_postal : 59000 ville : Lille lieu : caisse d...
CAF du Nord 59000Lille dominique.boets@cafnord.cnafmail.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réhabilitation reconversion du foyer Sangha en locaux de bureaux CAF pour la direction territoriale de Maubeuge

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 844698

Etat : Annulation
Publié dans :
BOAMP (08/10/13)
13-176294

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
CAF du Nord, caisse d'allocations Familiales du Nord 82 rue Brule Maison, contact : dominique boets dt de Douai , 76 rue Henri Dunant Bruno DUBART, 76 rue Henri Dunant, F-59000 Lille. E-mail : dominique.boets@cafnord.cnafmail.fr.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
I.2) Type d'organisme acheteur :
SECTION II : OBJET DU MARCHE
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
réhabilitation reconversion du foyer Sangha en locaux de bureaux CAF pour la direction territoriale de Maubeuge.
II.1.2) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions :
marché de travaux pour la réhabilitation d'un site. Les espaces sont redistribués et impliquent des travaux lourds.le marché est alloti en 14 lots. A la suite des travaux le site sera occupé par des agents de la CAF du Nord et accueillera des allocataires.
Le bâtiment réhabilité accueillera des bureaux, des espaces de distribution, des locaux techniques, un accueil destiné aux allocataires (liste non exhaustive).
La parcelle de terrain sera aménagée.
Les travaux visent des objectifs de performances thermiques et une mise à niveau des équipements et matériels du bâtiment (chaudière, les éclairages, les sanitaires, liste non exhaustive). Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 32 mois (période de préparation de chantier, durée d'éxécution des travaux, délai de garantie de parfait achèvement).
L'ensemble des prestations doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur, aux règles de l'art, aux prestations des clauses techniques et au Cahier des Clauses Techniques Particulières.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220, 45311200,45261210,45320000,45421000.
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Type de procédure :
IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
RED DEP 02/2013.
IV.2.3) ReconductionAvis auquel se réfère la présente publication :

Numéro d'avis au JO : 2013/S 186-320209 du 25/09/2013.
IV.2.4) Date d'envoi de l'avis original :
20 septembre 2013.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) L'avis implique :
Rectification.
VI.2) Informations sur les procédures de passation incomplètes :
VI.3) Informations à rectifier ou à ajouter :
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur.
Dans l'avis original.
VI.3.3) Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Conditions d'obtention du cahier des charges
Au lieu de : Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Il s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire au 03 27 45 56 83
Lire : Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Il s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire au 03 27 45 26 83
VI.3.4) Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5) Adresses et points de contact à rectifier :
VI.3.6) Texte à ajouter dans l'avis original :
VI.3.3) Texte à rectifier dans l'avis original :
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Renseignements complémentaires - autres informations
Au lieu de : Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Il s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire au 03 27 45 56 83
Lire : Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Il s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire au 03 27 45 26 83
VI.3.4) Date à rectifier dans l'avis original :
VI.3.5) Adresses et points de contact à rectifier :
VI.3.6) Texte à ajouter dans l'avis original :
VI.4) Autres informations complémentaires :
Le rectificatif porte sur le numéro de téléphone du prestataire ad concept basé à Valenciennes qui assure, à la demande du candidat, la reproduction du Dossier de Consultation des Entreprises.
Le numéro de téléphone du prestataire est le 0327452683.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3 octobre 2013.
Référence de l'avis initial paru au B.O.A.M.P.

Parution numéro : 185 A. Annonce : 144, du 25 septembre 2013.
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 3 octobre 2013.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00