Centrale des marchés
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN - Construction d’une Maison Santé à Ligny-le-Châtel (89144) COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN Construction d’une Maison Santé à Ligny-le-Châtel (89144). AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN ...
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN - Construction d’une Maison Santé à Ligny-le-Châtel (89144)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 843567

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
LA REPUBLIQUE SEINE ET MARNE (07/10/13)
7090562601
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN
Construction d’une Maison Santé à Ligny-le-Châtel (89144).
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SEREIN
MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTÉE
MARCHES DE TRAVAUX

Nom et adresse du Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la Vallée du Serein, 3A, rue de Bourgogne, 89800 MALIGNY - Tél. 03.86.47.52.07 - Fax : 03.86.47.49.07.
Objet du marché : Construction d’une Maison Santé à Ligny-le-Châtel (89144).
Lieu d'exécution : Avenue de Chablis, 89144 Ligny-le-Châtel.
Caractéristiques principales :
Nature et étendue des travaux :

Les travaux sont décomposés en 3 tranches :
Tranche ferme : Construction d’une maison médicale d’environ 469 m2.
Tranche conditionnelle 1 : Construction du clos couvert d’une pharmacie d’environ 200 m2.
Tranche conditionnelle 2 : Réalisation des voiries et abords extérieurs.
Délai d’exécution : 18 mois compris période de préparation et congés pour les 3 tranches, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux et suivant planning prévisionnel.
Consistance des lots : Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Désignation des lots :
Lot n° 1 : Gros-œuvre.
Lot n° 2 : Ossature bois - Charpente - Bardage.
Lot n° 3 : Couverture - Toiture végétalisée.
Lot n° 4 : Menuiseries aluminium - Serrurerie.
Lot n° 5 : Doublage - Cloisons - Plafonds.
Lot n° 6 : Menuiseries bois.
Lot n° 7 : Carrelage - Faïences.
Lot n° 8 : Revêtements de sols souples.
Lot n° 9 : Peinture - Revêtements muraux.
Lot n° 10 : Electricité - Courants forts - Courants faibles.
Lot n° 11 : Plomberie.
Lot n° 12 : Chauffage - Ventilation.
Lot n° 13 : VRD - Aménagements extérieurs.
Les variantes sont autorisées.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
En application des articles 43, 44, 45 et 47 du CMP 2006, le dossier comprendra les justifications visées à l'article 45 du CMP et définies dans le règlement de la consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
La valeur technique : 30 %.
Le délai d'exécution : 30 %.
Le prix des prestations : 40 %.
Lieu où l'on peut retirer les dossiers de consultation :
- Sous forme papier :
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement chez le tireur de plans à l'adresse ci-dessous : Sarl CLEMENT, 15, rue Joubert, 89000 Auxerre - Tél. 03.86.51.76.90 - Fax : 03.86.52.83.95 - Email: adr.clement@wanadoo.fr
Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif auprès du maître d’ouvrage :
Communauté de Communes de la Vallée du Serein, 3A, rue de Bourgogne, 89800 MALIGNY - Tél. 03.86.47.52.07 - Fax : 03.86.47.49.07.
D’ordre technique auprès de la maîtrise d’œuvre : Didier GALLARD, architecte DPLG, 11, rue des Petits-Carreaux, 75002 PARIS - 32, rue Auxerroise, 89800 CHABLIS - Tél. 01.40.28.05.51 - Fax : 01.40.28.05.52 - Email : gallard.didier.architecte@wanadoo.fr
Sarl VEM - Economiste - OPC, 6-12 avenue de la Turgotine, 89000 AUXERRE - Tél. 03.86.51.11.77 - Fax : 03.86.48.22.34 - Email: sarl.vem@wanadoo.fr
Date limite de réception des offres : le lundi 4 novembre 2013 à 11 heures.
Lieu d'envoi des offres : Les dossiers de candidatures et d'offres sous forme papier seront transmis sous pli cacheté ou remis contre récépissé chez le Maître d’Ouvrage : Communauté de Communes de la Vallée du Serein, 3A, rue de Bourgogne, 89800 MALIGNY dans les conditions énoncées au RC.
Date d'envoi de l'avis à la publication chargée de l'insertion : 4 octobre 2013.
 
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00