Centrale des marchés
Renforcement de la structure Lamellé Collé du stade couvert régional à Liévin Renforcement de la structure Lamellé Collé du Stade Couvert Régional de Lievin adresse : Siège de Région. 151 avenue du Président Hoover ville : Lille Cedex correspondant : M. Le Président ...
Conseil Région Nord Pas de Calais 59555Lille
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Renforcement de la structure Lamellé Collé du stade couvert régional à Liévin

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1491706

Date de clôture estimée : 04/06/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (05/05/15)
15-68783
Avis d'appel public à la concurrence Département(s) de publication : 59 , 62 Annonce No 15-68783 Travaux - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Région Nord Pas de Calais. Correspondant : M. le président, siège de Région. 151 avenue du Président Hoover 59555 Lille Cedex. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. Objet du marché : renforcement de la structure Lamellé Collé du Stade Couvert Régional de Lievin . Type de marché de travaux : exécution. CPV - Objet principal : 45261100. Lieu d'exécution : chemin des manufactures, 62802 Liévin. L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : renforcement de la structure lamellé collé par la mise en place d'une sous tension de type tirant active, modification des ferrures de faîtage, traitement des fissures, reprise da la piste athlétisme Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché unique comportant une tranche ferme et deux tranches conditionnelles.tranche Ferme : Renforcement de la partie neuve zone centrale. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Le contenu détaillé du dossier est repris au CCTP. Options : descriptions concernant les achats complémentaires : tranche Conditionnelle 1: Renforcement de la partie ancienne croupes faces non exposées. Tranche Conditionnelle 2: Renforcement de la partie ancienne croupes faces exposées. Refus des variantes . La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestations divisées en lots : non. Durée du marché ou délai d'exécution : . à compter du 13 juillet 2015 et jusqu'au 31 mars 2016. Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande ou à une caution personnelle et solidaire couvrant 5 % du montant de l'avance. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics Français. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés de type Marco. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Fonds publics / Ressources propres. L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : a titre indicatif, les travaux débuteront à compter du 13/07/2015 jusqu'au 31/03/2016. Les délais d'exécution des travaux sont laissés à l'initiative du candidat qui devra les préciser à l'acte d'engagement, sous toutefois dépasser les délais plafonds correspondants.tranche Ferme: Délai 8 mois 2 semaines Tranche Conditionnelle 1: Délai 3 mois Tranche Conditionnelle 2: Délai 3 mois Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité. Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Respect du cahier des charges de chantier à faible nuisance joint au marché. Unité monétaire utilisée, l'euro . Conditions de participation : Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des Marchés Publics ; Respect de l'obligation d'emploi Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212- 5 et L 5212- 9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au regard de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 (loi n o 2014.873) et n'a pas fait l'objet d'une des trois nouvelles interdictions de soumissionner introduites par cette loi. Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires de l'entreprise ou du groupement d'entreprises devra etre à minima 2 fois égal au montant des travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; dans le cas d'un groupement d'entreprises, c'est le chiffre d'affaires en cumulé de chacun des membres qui sera pris en compte. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Référence professionnelle et capacité technique - références requises : certificats de qualifications professionnelles . La preuve de la capacité du candidat peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfèrences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.. Qualification 2353 ou qualification 2323+2391 Qualification 1413 Qualification 1443 Qualification 3152 Qualification 6263. Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent. Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - prix des prestations : 40 %; - valeur technique : 30 %; - valeur technique : méthodologie d'organisation du chantier : 10 %; - valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase préparation de chantier : 10 %; - valeur technique : méthodologie et moyens affectés en phase travaux : 10 %; - délai d'exécution : 20 %; - délai d'exécution : pertinence des mesures prises par l'entreprise pour le respect du planning : 10 %; - délai d'exécution : pertinence des mesures prises par l'entreprise pour l'optimisation du planning : 10 %; - performances en matière de protection de l'environnement : 5 %; - performances en matière sociale : 5 %. Une enchère électronique ne sera pas effectuée. Type de procédure : procédure adaptée. Date limite de réception des offres : 4 juin 2015, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015.048. Renseignements complémentaires : marché non réservé - aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières. A l'issue de l'analyse des offres, des négociations seront engagées avec les 3 candidats ayant obtenu les meilleures notes en application des critères de jugement des offres (sous réserve d'un nombre suffisant d'offres). La visite du site est fortement conseillée. Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au 03.59.03.93.22. La Région Nord Pas de Calais agit pour le compte du Syndicat Mixte pour l'exploitation du Stade Couvert Régional de Liévin. Le dossier de consultation pourra etre téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics : http://marches.nordpasdecalais.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 17h, avec la mention : " Ne pas ouvrir par le service courrier " - 2015.048 - renforcement de la structure lamellé collé du Stade Couvert de Liévin". Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Renseignement(S) technique(s) : Direction de la Construction et de la Réalisation. Siège de Région. 151 avenue Hoover. 59555 lille Cedex. Du lundi au vend. 9-12h et 14-17h. M. Rémi BATTIST : Tél : 03.28.82.54.01. Date limite d'obtention : 4 juin 2015, à 12 heures. Modalités d'ouverture des offres : Date : 4 juin 2015, à 12 heures. Le présent marché a un caractère périodique : non. Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2015. Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : REGION NORD PAS DE CALAIS. à l'attention de M. Gérald ARBELTIER Bureau des remises des offres Siège de Région 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs),  59555 Lille Cedex,  adresse internet : http://marches.nordpasdecalais.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Région Nord - Pas de Calais Direction de la construction et de la Réalisation. Correspondant : M. Rémi BATTIST,  151 avenue du président Hoover,  59555 Lille,  adresse internet : http://marches.nordpasdecalais.fr . Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Région Nord - Pas de Calais Direction des Achats et de la Commande Publique. Correspondant : M. Gérald ARBELTIER,  151 avenue du Président Hoover,  59555 Lille,  adresse internet : http://marches.nordpasdecalais.fr . Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : REPROCOLOR. zac du Moulin Lamblin 630 rue des Bourreliers,  59320 Hallennes Lez Haubourdin, , tél. : (+33) 3-20-29-87-87, , télécopieur : (+33) 3-59-03-93-22,  adresse internet : http://marches.nordpasdecalais.fr . Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 143 Rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, tél. : (+33) 3-20-63-13-00, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, télécopieur : (+33) 3-20-63-13-47 adresse internet : http://lille.tribunal-administratif.fr/ . Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Lille 143 Rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, tél. : (+33) 3-20-63-13-00
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00