Centrale des marchés
La Ville de Libourne a décidée de réhabiliter cet espace d'accueil, le but étant de diminuer la consommation énergétique et de proposer un accueil de loisirs plus fonctionnel et sécurisé.L' La Ville de Libourne a décidée de réhabiliter cet espace d'accueil, le but étant de diminuer la consommation énergétique et de proposer un accueil de loisirs plus fonctionnel et sécurisé.L'objet de...
Ville de Libourne 33500Libourne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

La Ville de Libourne a décidée de réhabiliter cet espace d'accueil, le but étant de diminuer la consommation énergétique et de proposer un accueil de loisirs plus fonctionnel et sécurisé.L'

Marché public ou privé
Référence du marché : 6144976

Date de clôture estimée : 09/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (15/06/21)
21-81767
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 21-81767
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Libourne.
 Correspondant : M. Castel Steve, 42 Place Abel Surchamp 33500 Libourne adresse internet : http://libourne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://demat-ampa.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : la Ville de Libourne a décidée de réhabiliter cet espace d'accueil, le but étant de diminuer la consommation énergétique et de proposer un accueil de loisirs plus fonctionnel et sécurisé.
l'objet de cette consultation porte sur la reconstruction de cet espace, sous la forme d'une construction hors-site. Les modules préfabriqués seront au minimum conformes à la RT 2012.
L'Emprise du bâti sera de 144 mètres carrés avec à l'intérieur trois espaces d'accueil identifiés et modulables d'une surface de 132 mètres carrés au total
.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 44211100
45311200
45111000.
Lieu d'exécution : libourne, 33500 Libourne.
Code NUTS : -FRI12.

Caractéristiques principales : 

ecole élémentaire Sud à Libourne Création d'un local périscolaire en hors-site
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la Ville de Libourne a décidée de réhabiliter cet espace d'accueil, le but étant de diminuer la consommation énergétique et de proposer un accueil de loisirs plus fonctionnel et sécurisé.
l'objet de cette consultation porte sur la reconstruction de cet espace, sous la forme d'une construction hors-site. Les modules préfabriqués seront au minimum conformes à la RT 2012.
L'Emprise du bâti sera de 144 mètres carrés avec à l'intérieur trois espaces d'accueil identifiés et modulables d'une surface de 132 mètres carrés au total.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30 juillet 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 60 %;
     - valeur technique (sous critères présents dans le rc) : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021L09.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d'acheteur au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des plis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=568442&orgAcronyme=a7m.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
 adresse internet : https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=568442&orgAcronyme=a7m.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif bordeaux rue tastet 33000 Bordeaux adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/.

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif bordeaux rue tastet 33000 Bordeaux adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif bordeaux rue tastet 33000 Bordeaux adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. - terrassement/Gros œuvre /Réseau.
l'installation et le repli du chantier,
- des études et dimensionnement pour les fondations et autres ouvrages,
- de la petite démolition d'ouvrage,
- des travaux de terrassement (décapage, excavation et fouilles), de fondation et de soubassement pour la nouvelle construction,
- une mise en conformité des réseaux
- des travaux de création des réseaux
- la mise en œuvre de nouveaux chemins et rampes d'accès,
- des travaux de remblais et reprise de surface et engazonnement
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45111000.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 2. - construction hors site.
La préfabrication hors-site de la nouvelle construction et son installation sur place, comprenant principalement :
- la préfabrication, l'aménagement et l'agencement des modules en fonction des besoins du projet,
-le transport, la mise en place des modules sur place, la finition et la livraison de l'ensemble
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 44211100.
Mots descripteurs : Bâtiment

Lot(s) 3. - réseau électrique - visiophonie.
La création du réseau d'alimentation électrique et l'installation d'un système de visiophonie
Durée :  4 mois à compter de la date de notification du marché.
C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45311000.
Mots descripteurs : Bâtiment
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous