Centrale des marchés
Construction d'une médiathèque intercommunale à lezoux - lots 08/18/21 Construction d'une médiathèque intercommunale à Lezoux - Lots 08/18/21 cp : 63190 mel : contact@ccdoreallier.fr url : http://ccdoreallier.fr correspondant : MONEYRON Florent, Président de...
Com Com Entre Dore et Allier 63190Lezoux contact@ccdoreallier.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Construction d'une médiathèque intercommunale à lezoux - lots 08/18/21

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1733305

Date de clôture estimée : 10/11/15
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (20/10/15)
15-160053
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 63
Annonce No 15-160053
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Com Com Entre Dore et Allier.
 Correspondant : moneyron Florent, Président, 29 avenue de Verdun 63190 Lezoux, tél. : (+33)4-73-73-95-10, courriel : contact@ccdoreallier.fr adresse internet : http://ccdoreallier.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://chaumeil-marchespublics.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : construction d'une médiathèque intercommunale à Lezoux - lots 08/18/21.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45212331.
Lieu d'exécution : rue du docteur Grimaud, 63190 Lezoux.
Code NUTS : FR.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

travaux de construction, d'aménagement et d'équipement d'une médiathèque intercommunale à Lezoux. Marché de travaux comprenant 21 lots. La présente consultation concerne les lots no08, 18 et 21
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : lot 08 : Façade - habillage briques
Lot 18 : signalétique - enseignes lumineuses
Lot 21 : Aménagements et mobiliers.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot 08 - façade - habillage briques - pas d'option
Lot 18 - signalétique - enseignes lumineuses - pas d'option
Lot 21 - aménagements et mobiliers - option : portiques rfid

Concernant les variantes :
Lot 08 - façade -Habillage briques : variante autorisée
Lot 18 - signalétique - enseignes lumineuses : variante interdite
Lot 21 - aménagements et mobiliers : variante interdite.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 décembre 2015.
Cautionnement et garanties exigés : voir règlement de la consultation.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir règlement de la consultation.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir règlement de la consultation.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : voir règlement de consultation.
Situation juridique - références requises : voir règlement de consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 novembre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 06/2015.

Renseignements complémentaires : le maître d'ouvrage pourra avoir recours à la négociation avec toutes les entreprises ayant remis une offre pour chaque lot.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2015.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminstratif 63000 Clermont Ferrand.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous