Centrale des marchés
Construction d'un immeuble de 24 logements locatifs collectifs PLI au 121-121 bis, rue Aristide-Briand. Lot 1 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH LEVALLOIS HABITAT Correspondant : Mme Florence MOISAN, Juriste Marchés, 6 , rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois-perret, té...
Levallois Habitat
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Construction d'un immeuble de 24 logements locatifs collectifs PLI au 121-121 bis, rue Aristide-Briand. Lot 1

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4931540

Date de clôture estimée : 04/11/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (12/10/19)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH LEVALLOIS HABITAT
Correspondant : Mme Florence MOISAN, Juriste Marchés, 6 , rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois-perret, tél. : 01 75 84 84 48, courriel : fmoisan@levallois-habitat.fr, adresse internet : http://www.levallois-habitat.fr, adresse internet du profil acheteur : https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs


Objet du marché : Construction d'un immeuble de 24 logements locatifs collectifs PLI au 121 - 121 bis, rue Aristide Briand à Levallois (92300) - LOT 1 VRD - INSTALLATION DE CHANTIER - FONDATIONS - HABILLAGES FACADES - CHARPENTE BOIS


Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45000000
Lieu d'exécution et de livraison : 121 - 121 bis, rue Aristide Briand, 92300 Levallois
Code NUTS : FR105
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS COLLECTIFS PLI AU 121-121 BIS RUE ARISTIDE BRIAND A LEVALLOIS
Le projet se situe sur un terrain cadastré P n°134 et n°41 au 121-121bis rue Aristide Briand à Levallois (92300).
Les bâtiments existants sur ce terrain ont été démolis avant le démarrage de l'opération. Seuls les murs périphériques et une rampe enterrée ont été conservés.
Le projet consiste à réaliser un bâtiment neuf comprenant 24 logements locatifs au 121 et 121b rue Aristide Briand à Levallois devant être certifié NF HABITAT HQE label Effinergie +.
Le projet est mitoyen à un immeuble de logements occupés sur la rue Aristide Briand, et à des maisons accolées de particuliers sur la rue Trézel et le long de la limite séparative.
Le projet occupe la totalité de la parcelle et comporte un patio à l'arrière.
Il comporte 6 étages sur rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol qui comprend les caves et les locaux techniques.
Des logements en souplex sont aménagés au RDC et sous-sol.
Un logement en duplex est aménagé dans l'angle au dernier niveau.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : La présente consultation est passée selon une Procédure Adaptée Ouverte conformément aux dispositions de l'article R.2123-1-1° et de l'article R.2123-4 et suivants du Code de la Commande Publique.
La présente consultation concerne le :
LOT 1 VRD - INSTALLATION DE CHAUFFAGE - FONDATIONS - HABILLAGES FACADES - CHARPENTE BOIS
La construction objet de la présente opération est réalisée en corps d'état séparés. Les travaux objet de la présente opération de construction sont réalisés en corps d'état séparés sans variante.
Les travaux sont répartis en neuf (9) lots techniques selon la décomposition suivante :
1 VRD - Installation de chantier - Fondations - Habillages des Façades - Charpente bois
2 Couverture - Étanchéité - Bardage
3 Menuiseries Extérieures - Serrurerie
4 Menuiseries Intérieures
5 Cloisons - Doublages - Faux Plafonds
6 Peinture - Sols Souple - Carrelages - Faïence
7 Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire
8 Électricité Courants Forts et Courants Faibles
9 Ascenseurs
Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé.
La description des travaux, leurs modalités d'exécution sont arrêtées respectivement aux Cahier des Clauses Techniques Particulières et à la Décomposition Globale et Forfaitaire propre à chaque lot.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : Le marché court à compter de sa notification, et ce, jusqu'à réception de l'ouvrage.
Délai d'exécution de l'opération :
- Période de préparation : 2 mois ;
- Délai d'exécution des travaux : 14 mois ;
- Date prévisionnelle de commencement du délai d'exécution : milieu 2nd Trimestre 2019.
Les travaux devront être réalisés dans un délai de 16 mois dont 2 mois de préparation, hors période de congés et d'intempéries à compter de la délivrance de l'Ordre de Service prescrivant la date de commencement des travaux du Lot concerné. Cet ordre de service est remis par l'Office Public de l'Habitat de Levallois au titulaire du lot concerné.
La période des congés annuels ne devra en aucun cas entraîner un retard dans l'exécution des travaux.
A l'établissement du avis d'appel public à la concurrence, le chantier est à l'arrêt, le temps nécessaire pour l'OPH LEVALLOIS HABITAT de lancer une consultation. Une fois le marché attribué et notifié, il sera précédé à une reprise du chantier via un ordre de service.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Cautionnement et garanties exigés : Avance : le montant de cette avance est fixé à 10 % du montant initial ttc du marché (formulée expressément dans l'acte d'engagement).
Les modalités d'octroi sont précisées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Cautionnement retenue de garanties : application d'une retenue de garantie de 5 % du montant initial ttc du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
Les modalités de paiement sont précisées au cahier des clauses administratives particulières.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Modalités de financement :
Le présent marché est financé par les fonds de l'OPH LEVALLOIS-HABITAT.
Modalités de paiement :
- Nature des prix : le marché est passé à prix global et forfaitaire ;
- Type de prix : le montant du marché est ferme et définitif non révisable et non actualisable ;
- Contenu des prix : se reporter à l'article 12.3 du CCAP ;
Règlements : règlement à l'avancement des travaux après vérification et validation par le Maître d'Oeuvre de la situation de paiement ;
- Type et délais de paiement : paiement par virement bancaire (délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la situation de paiement validée par le Maître d'Oeuvre ;
- Répartition des paiements : le cas échéant, l'Acte d'Engagement devra indiquer ce qui doit être réglé respectivement :
- Au Titulaire et à sous-traitants,
- Au Titulaire mandataire, à ses cotraitants et leurs sous-traitants.
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulés par l'acte spécial.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera conclu :
- soit avec un candidat individuel disposant de l'ensemble des compétences requises,
- soit avec des opérateurs économiques sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans l'hypothèse où le marché est attribué à un groupement conjoint, le Mandataire devra se constituer solidaire de chacun des membres
Les candidats ne sont autorisés à présenter qu'une seule candidature soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement sous peine de rejet de leur candidature.
Les groupements devront être constitués dès la remise des candidatures. Aucun groupement ne pourra être constitué ultérieurement.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : L'ensemble des plis réceptionnés après la date limite de réception des offres sera ouvert et les candidatures seront examinées.
Conformément aux dispositions des articles R2144-1 à R2144-7 du Code la Commande Publique, l'Acheteur procède à une vérification des pièces de candidature (justificatifs et moyens du candidat nécessaires à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, ainsi que les capacités financières, techniques et professionnelles).
Dans l'hypothèse où des pièces, dont la production est requise, sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous.
Les candidatures irrecevables en vertu des dispositions de l'article R2144-7 du Code la Commande Publique portant partie réglementaire du code de la commande publique sont éliminées :
Les candidats dont les capacités professionnelles, techniques et financières sont insuffisantes au regard des prestations objet du marché ;
Les candidats n'ayant pas fourni les documents requis au titre des justificatifs de la candidature ;
Les candidats se trouvant dans un cas d'interdiction de soumissionner.
Situation juridique - références requises : HABILITATION A EXERCER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE :
1.Lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
2.Justificatif prouvant l'habilitation du signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement ;
3. Déclaration sur l'honneur conformément à l'article R2143-3 du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique justifiant qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
4 Si le candidat est en redressement judiciaire, il fournira la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Capacité économique et financière - références requises : CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE :
1.Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfèrent le présent Marché (Lot), réalisés au cours des 3 derniers exercices, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
2. La Preuve d'une assurance pour les risques professionnels spécifique au lot objet de la présente consultation .
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : 1.Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (propre à ce lot), datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
2. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
3. Déclaration présentant une liste des principales prestations exécutées (propres à ce lot - chantiers similaires) au cours des 3 dernières années indiquant impérativement :
le domaine d'activité concerné,
le montant, l'année d'exécution,
l'identification du destinataire public ou privé,
datée et signée par la personne habilitée à engager le candidat ;
4.Déclaration présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : Niveau spécifique minimal exigé :
LES CERTIFICATS DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES SUIVANTS :
- Lot 01 : VRD - Installation de chantier - Fondations - Habillages des Façades - Charpente bois :
> Gros-oeuvre QUALIBAT 2112
OU
REFERENCES SIGNIFICATIVES ATTESTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE NATURE ET D'IMPORTANCE EQUIVALENTES AUX TRAVAUX OBJETS DES CERTIFICATS SUSMENTIONNES : CES REFERENCES DEVRONT ETRE APPUYEES D'ATTESTATIONS DE BONNE EXECUTION EMANANT DES DESTINATAIRES.
Marché réservé : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Valeur technique - Le contenu des critères est mentionné à l'article 8 du Règlement de Consultation commun à tous les lots (60 %)
Prix - La notation est définie à l'article 8 du Règlement de la Consultation (40 %)
Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 04 novembre 2019 à 16 h 00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-10-10
Renseignements complémentaires : Visite des lieux : Pour ce Lot 1, Il n'est pas organisé de visite obligatoire du site. Le candidat s'engage avoir reconnu les lieux et avoir pris en compte l'ensemble des contraintes liées au site en vue de la bonne exécution de ses ouvrages.
Négociations des offres : les modalités de négociations sont arrêtées comme suit :
Nombre de candidats invités aux négociations : à l'issue de la 1ère analyse des offres, des négociations seront engagées avec les candidats dont les offres auront été classées dans les 3 premières positions ;
Type de négociations : les négociations consisteront en des échanges écrits ;
Phases de négociations : les négociations se dérouleront en une seule phase ;
Formalisme : une invitation de l'Acheteur à négocier accompagnée du contenu des négociations sera transmise au candidat par mail / le candidat adressera à cet effet la réponse correspondante par mail ;
- Contenu des négociations : les négociations pourront porter sur tout élément de l'offre ; les points sur lesquels porteront les négociations seront précisés dans le cadre de l'invitation écrite de l'Acheteur ;
- Caractère des négociations : les négociations revêtent un caractère facultatif et non obligatoire pour les candidats. A ce titre, ces derniers pourront refuser l'engagement des négociations. Dans cette hypothèse un refus écrit est exigé de la part des candidats ;
- Négociations et cadre règlementaire : les négociations seront effectuées dans le strict respect du principe de l'égalité de traitement des candidats ;
- Résultat des négociations : les éléments de négociation seront intégrés et pris en compte dans le cadre de l'analyse finale des offres (analyse après négociations).
* Conformément aux dispositions de l'article R.2123-5 du Code de la Commande Publique, l'Acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, et ce, sans négociations..
Date limite de remise des offres :
La date limite de remise des offres (sous format dématérialisé obligatoirement)
https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
est fixée au :
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 - 16h00 PRECISES
LOT N°1
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mme Florence MOISAN , OPH LEVALLOIS HABITAT Cellule Marchés, 6, rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois, tél. : 01 75 84 84 48, courriel : Marche-public@levallois-habitat.fr, adresse internet : https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : OPH LEVALLOIS HABITAT, 6, rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois, adresse internet : https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : M. Bruno GESSI , OPH LEVALLOIS HABITAT Monsieur le Directeur Général, 6, rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois, adresse internet : https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Mme Florence MOISAN , OPH LEVALLOIS HABITAT Cellule Marchés, 6, rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois, tél. : 01 75 84 84 48, courriel : Marche-public@levallois-habitat.fr, adresse internet : https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Remise sous format électronique obligatoire dans le cadre de cette consultation
Informations complémentaires :
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les candidats devront retirer le Dossier de Consultation des Entreprises sous format électronique sur la plateforme de dématérialisation de l'Acheteur, à l'adresse suivante :
https://marchespublics-oph-levallois-habitat.omnikles.com/
Nota : les candidats souhaitant retirer le dossier en anonyme sont informés que OPH Levallois Habitat ne pourra leur transmettre les éventuelles modifications ou précisions qui pourraient affecter les documents en cours de consultation.
Aussi, il est fortement conseillé aux candidats de s'identifier lorsqu'ils téléchargent le cahier des charges du Marché car en cas de modifications des documents au cours de la procédure, l'Acheteur ne pourra pas en informer les entreprises qui ne se sont pas préalablement identifiées. Les candidats ont tout intérêt à laisser leurs coordonnées.
La responsabilité de l'Acheteur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas communiqué d'adresse, ou si celle-ci est erronée, ou encore s'il n'a pas consulté ses messages en temps et en heure.
Un numéro indiqo est à la disposition des candidats : 0825.00.13.26
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322, 95027 Cergy pontoise, tél. : 01 30 17 34 00, télécopieur : 01 30 17 34 59, courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322, 95027 Cergyp pontoise, tél. : 01 30 17 34 00, télécopieur : 01 30 17 34 59, courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322, 95027 Cergy pontoise, tél. : 01 30 17 34 00, télécopieur : 01 30 17 34 59, courriel : greffe.ta.cergy-pontoise@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 VRD - Installation de chantier - Fondations - Habillages des Façades - Charpente bois
L'installation de chantier ;
Le terrassement ;
Les fondations ;
Les réseaux enterrés
L'infrastructure et le cuvelage ;
La superstructure ;
La charpente bois du dôme ;
L'isolation thermique par l'extérieur et les habillages de façade en pierre, granit, béton blanc ;
Les façades en ITE ;
Les ouvrages divers ;
Les finitions ;
Les aménagements extérieurs ;
La fourniture, le transport, la distribution sur le chantier, la pose et toutes sujétions de préparation et mise en oeuvre de tous les ouvrages et travaux définis dans le présent C.C.T.P ;
Le nettoyage du chantier et des équipements
Hormis les travaux décrits ci-après, le titulaire de ce poste devra :
Se référer aux missions géotechniques G2 AVP et PRO réalisés par BOTTE SONDAGES sous la référence suivante : G2 AVP en date du 26/04/2018 et G2 PRO en date du 14/09/2018 ;
Prendre connaissance des CCTP des lots ayant un impact sur la structure (ascenseur, menuiserie, ...) ;
Tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des travaux ;
Toutes sujétions de travaux et dispositions diverses pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;
A l'achèvement de ses travaux et jusqu'à réception, le nettoyage complet de ses ouvrages ainsi que des ouvrages de tous les intervenants qui auraient été salis ;
L'enlèvement des chutes, déchets et emballages.
C.P.V. - : Objet principal : 45223220
Etendue ou quantité : Les quantités devront être complétées au niveau de la DPGF
Informations complémentaires :
Le candidat devra compléter la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) propre au lot n°1
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous