Centrale des marchés
Extension de l'Ehpad Les Bruyères CCAS des Landes-Genusson Extension de l'Ehpad Les Bruyères Avis d'appel public à la concurrence 1) Identification de l'organisme qui passe le marché : CCAS des Landes-...
CCAS des Landes-Genusson 85130Les Landes-Genusson
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Extension de l'Ehpad Les Bruyères

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 322693

Date de clôture estimée : 19/01/11
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (10/12/10)
7039038901
CCAS des Landes-Genusson
Extension de l'Ehpad Les Bruyères
Avis d'appel public à la concurrence
1) Identification de l'organisme qui passe le marché : CCAS des Landes-Genusson, mairie, 15, rue d'Anjou, 85130 Les Landes-Genusson.
Personne responsable du marché représentant le pouvoir adjudicateur : M. le Président du CCAS des Landes-Genusson (85).
2) Type et objet du marché :
Type : marché de travaux en exécution.
Objet : extension de l'Ehpad «Les Bruyères» de surface HO environ : 1 850 m2 d'extension et 400 m2 de rénovation.
Lieu d'exécution : 1, rue du Stade, 85130 Les Landes-Genusson.
3) Procédure : adaptée en application de l'article 28 du CMP.
4) Délai d'exécution globale :
Date prévisible de démarrage des travaux : 14 mars 2011.
Délai d'exécution : 18 mois compris période de préparation du chantier et congés.
5) Dévolution des travaux : marchés en lots séparés.
N o et désignation des lots :
Lot 01 : terrassements, VRD, espaces verts.
Lot 02 : maçonnerie BA, démolitions.
Lot 03 : étanchéité bitume élastomère.
Lot 04 : isolation thermique par l'extérieur RPE.
Lot 05 : bardages bois stratifiés.
Lot 06 : serrurerie.
Lot 07 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 08A : menuiseries intérieures bois.
Lot 08B : mobiliers sur mesure.
Lot 09 : cloisons, plafonds plaques de plâtre.
Lot 10 : plafonds suspendus.
Lot 11 : chapes, carrelage, faEence.
Lot 12 : revêtements de sols souples collés.
Lot 13 : peintures et revêtements muraux.
Lot 14 : appareils élévateurs.
Lot 15 : nettoyage de finition.
Lot 16 : électricité courants forts, courants faibles.
Lot 17 : chauffage, ventilation, plomberie.
Les candidats pourront soumissionner pour un ou plusieurs ou l'ensemble des lots, mais en marchés séparés (les offres groupées ne sont pas autorisées).
6) Renseignements et justificatifs à produire par le candidat sur leur situation ainsi que leurs capacités techniques, économiques et financières, prévus aux articles 44 et 45 du CMP : suivant les prescriptions du règlement de la consultation joint au DCE (rédigés en français, certifiés conformes).
Nota : l'ensemble des renseignements sera remis sous la forme des nouveaux imprimés lettre de candidature DC1 et déclaration du candidat DC2, dûment complétés et signés.
7) Modalités d'obtention du dossier :
a) par voie électronique, gratuitement, en consultant et téléchargeant sur la plateforme : http://www.ecrivainpublic.aosys.fr
Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupération en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s'adresser à l'Écrivain Public, 49 Cholet, tél. 02 41 58 56 91 qui leur expliquera le cadre de la démarche.
b) sous forme papier contre paiement des frais de reprographie auprès de : l'Écrivain Public, BP 26, 2, place Michel-Ange, Bat C, Espace Performance, 49308 Cholet cedex, tél. 02 41 58 56 91, fax 02.41.71.93.38.
8) Date limite de réception des offres et adresse où elles doivent être transmises :
La date limite de remise des offres est fixée au 19 janvier 2011 à 12 h dernier délai.
Les offres devront être transmises sous pli cacheté à : M. le Président du CCAS des Landes-Genusson, mairie, 15, rue d'Anjou, 85130 Les Landes-Genusson.
Les offres seront de préférence déposées par porteur contre récépissé ou à défaut envoyées par lettre recommandée avec avis de réception postal, dans ce cas les entreprises devront prendre en compte tous risques de perturbations dans l'acheminement du courrier.
9) Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
10) Critères de jugement des candidatures : se reporter au règlement de la consultation.
11) Critères de jugement des offres : se reporter au règlement de la consultation.
12) Renseignements :
D'ordre administratif : Secrétariat de la mairie des Landes-Genusson, tél. 02 51 91 62 77, fax 02.51.91.63.04 .
D'ordre technique : Atelier d'Architecture F. Périot, tél. 02 51 32 32 74, fax 02.51.32.34.37.
13) Autres renseignements : la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre inclus les quantitatifs lots 01 à 14 inclus.
14) Date d'envoi de l'avis à la publication : le 8 décembre 2010.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00