Centrale des marchés
Marché de maitrise d'oeuvre pour la réfection partielle de l'école du delta sur la commune du teich Marché de maitrise d'oeuvre pour la réfection partielle de l'école du Delta sur la commune du Teich ville : Bordeaux mel : ssonrel@lasoderec.com cp : 33049 adresse : Rue Robert Caumont Imm...
COBAS représentée par la SODEREC 33049Bordeaux ssonrel@lasoderec.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Marché de maitrise d'oeuvre pour la réfection partielle de l'école du delta sur la commune du teich

Marché public ou privé
Référence du marché : 5529916

Date de clôture estimée : 31/08/20
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (27/07/20)
20-95383
Avis de marché

Département(s) de publication : 33
Annonce No 20-95383
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COBAS représentée par la SODEREC.
 Correspondant : sonrel Sébastien, rue Robert Caumont Immeuble P 33049 Bordeauxcourriel : ssonrel@lasoderec.com adresse internet : http://www.lasoderec.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.

Objet du marché : marché de maitrise d'œuvre pour la réfection partielle de l'école du Delta sur la commune du Teich.
Lieu d'exécution : 12 rue Claude Laymand, 33470 Le Teich.

Caractéristiques principales : 
l'opération porte sur la réfection à l'identique d'une partie de l'école du Delta ayant subie un sinistre, située sur la commune du Teich. En 2012, l'école a fait l'objet d'une opération de réhabilitation et d'extension. La partie neuve a été partiellement détruite suite à incendie en septembre 2019. La COBAS et la Ville du Teich souhaitent remettre en état l'école sinistrée sans modification par rapport au projet originel.
L'Opération se déroulera sur une partie inoccupée de l'école. Les zones de l'école qui n'ont pas été impactées par le sinistre accueillent toujours les élèves. Aussi l'opération se déroulera en lien immédiat avec l'école en activité.

Il s'agira d'une réfection à l'identique des zones suivantes :
-Une partie de la cour de récréation,
-La salle polyvalente,
-La bibliothèque,
-Deux salles d'activités,
-Deux classes,
-La salle du RASED,
-Les locaux des enseignants,
-Le réfectoire et les locaux de l'office.
L'Ensemble de la zone impactée est construite en simple rez-de-chaussée avec des accès directs, et différenciés des élèves, sur les rue Claude Laymand et rue Saint-Louis.
La surface de la zone impactée est de l'ordre de 1300 mètres carrés, compris espaces extérieurs. Elle sera précisément identifiée dans le cadre de la prestation objet de la présente consultation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : tités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Le marché de maîtrise d'œuvre comprendra les éléments de mission act, visa, det, aor et sera éventuellement étendu à des éléments de mission complémentaires dont l'utilité et la pertinence seront appréciées au stade de la négociation du marché :
-Une mission de " Synthèse " (syn).
-Une Mission " Ordonnancement, Pilotage, Coordination " (opc).

L'Exécution du marché débutera par l'élément de mission ACT-DCE.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les règlements seront effectués par virement, le paiement (date du virement) devant intervenir dans les délais suivants :
Pour les acomptes : 30 jours à compter de la réception par le mandataire du maître d'ouvrage de la demande de paiement, ou à compter de sa date d'exigibilité si la demande de paiement est reçue antérieurement à cette dernière ;
Pour le solde : 30 jours à compter de la notification au titulaire du décompte général.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Tout retard de paiement donnera également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur exige que le groupement soit solidaire car la mission de maitrise d'œuvre est une mission transversale, sans élément dissociable ou isolable et pour laquelle la solidarité des membres du groupement est nécessaire à la bonne exécution de la prestation.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 31 août 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats ont l'obligation de remettre leur offre par voie dématérialisée, sur la plateforme d'acheteur www.lasoderec.com rubrique " marchés en cours ".
L'Offre sera alors transmise sous format "Word", "PDF", ou sous tout autre format accompagné du logiciel de lecture correspondant.
Dans le cas où le candidat souhaite remettre une copie de sauvegarde au pouvoir adjudicateur sur support physique électronique (cd-rom, dvd-rom, clé USB ou bien sur support papier), il la mettra dans un pli cacheté portant la mention " Réfection partielle de l'école Delta au Teich - marché de maîtrise d'œuvre - copie de sauvegarde " ainsi que l'identité et les coordonnées du candidat (mandataire en cas de groupement). Cette copie est à adresser à la Soderec à l'adresse suivante : rue Robert Caumont - immeuble P - 33049 Bordeaux Cedex.
Dans tous les cas, l'offre (et la copie de sauvegarde éventuelle) doit parvenir à destination avant la date et l'heure limites figurant dans l'invitation aux candidats admis à remettre une offre.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2020.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous