Centrale des marchés
Mission de maîtrise d'oeuvre afférente aux travaux d'optimisation du CVO- travaux hall de compostage Mission de maitrise d'oeuvre relative des travaux d'optimisation du CVO- Travaux du hall de compostage poste : 97231 ville : Le ROBERT adresse : Route de la Pointe Jean Claude designation ...
SMTVD 97231Le Robert veronique.watelloo@smtvd.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Mission de maîtrise d'oeuvre afférente aux travaux d'optimisation du CVO- travaux hall de compostage

Marché public ou privé
Référence du marché : 6146301

Date de clôture estimée : 16/07/21
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (16/06/21)
21-82658
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 972
Annonce No 21-82658
Services
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SMTVD.
 Correspondant :  watello veronique, route de la Pointe Jean Claude 97231 Le Robert, tél. : 05-96-65-53-34, poste 97231, courriel : veronique.watelloo@smtvd.fr adresse internet : http://smtvd.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://smtvd.e-marchespublics.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

Objet du marché : mission de maitrise d'œuvre relative des travaux d'optimisation du CVO- travaux du hall de compostage.
CPV - Objet principal : 71335000
Objets supplémentaires : 44115000.
Lieu d'exécution : cvo- la Pointe Jean Claude, 97231 Le Robert.
Code NUTS : -FRY20.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le marché de maîtrise d'œuvre concerne les missions suivantes :
- esquisse ,
- etudes d'avant-projet : Avp,
- etudes de Projet : Pro,
- assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux : Act,
- visa des études d'exécution : Visa,
- direction de l'exécution du Contrat de Travaux : DET,
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mission de maitrise d'œuvre relative des travaux d'optimisation du CVO- travaux du hall de compostage.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 2 août 2021.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : règlement de Consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après);
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 juillet 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 juin 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : SMTVD.
 Correspondant :  Véronique WATELOO,  route de la Pointe Jean-Claude,  97231 Le Robert, , tél. : 05-96-65-53-34, , courriel : veronique.watelloo@smtvd.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Fort de France 12 rue du Citronnier - plateau Fofo 97233 Schoelcher.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous