Centrale des marchés
72 restructuration / extension de la demi pension, création des sanitaires élèves et modernisation des équipements au collège guillaume apollinaire 15 rue du collège à Bouloire 72 restructuration / extension de la demi pension, création des sanitaires élèves et modernisation des équipements au collège guillaume apollinaire 15 rue du collège à Bouloire restructuration / ex...
Conseil général de la Sarthe 72072Le Mans
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

72 restructuration / extension de la demi pension, création des sanitaires élèves et modernisation des équipements au collège guillaume apollinaire 15 rue du collège à Bouloire

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 550552

Date de clôture estimée : 03/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (10/04/13)
13-62924
SOURCEWEB (08/04/13)

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Sarthe.
Correspondant : le président, hôtel du département, Place Aristide Briand 72072 Le Mans adresse internet : http://www.cg72.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.sarthe-marchespublics.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : restructuration / extension de la demi pension, création des sanitaires élèves et modernisation des équipements au collège Guillaume Apollinaire 15 rue du collège à Bouloire (72440).
C.P.V. - Objet principal : 45454000.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : øFR514ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : les candidats doivent répondre IMPERATIVEMENT aux options suivantes :
- lot 02 : Option 01 -Dallage de l'abri 2 roues
- lot 03 : Option 02 -Couverture bac acier et étanchéité sur les dépôts du pôle artistiques
- lot 03 : Option 03 -Couverture bac acier du préau existant
- lot 04 : Option 04 -Volets roulants à l'étage
- lot 04 : Option 05 -Brise soleil Rdc
- lot 04 : Option 06 -Brise soleil Etage
- lot 05 : Option 07 -Motorisation du portail coulissant autoportant
- lot 05 : Option 08 -Abri 2 roues
- lot 05 : Option 09 -Clôtures en façade ouest
- lot 05 : Option 10 -Plus value pour clôture à barreaudage
- lot 05 : Option 11 -Portail 2 vantaux
- lot 06 : Option 12 -Faux plafond 600x600 dans les circulations Rdc
- lot 06 : Option 13 -Faux plafond 600x600 dans les circulations Etage
- lot 06 : Option 14 -Faux plafond 600x600 dans les circulations Hall Rdc
- lot 06 : Option 15 -Faux plafond 600x600 dans les circulations Hall Etage
- lot 06 : Option 16 -Jouées verticales dans les circulations
- lot 06 : Option 17 -Jouées verticales dans le hall
- lot 07 : Option 18 -Signalétique sur portes de circulations Rdc et Etage
- lot 07 : Option 19 -Cadres en bois massif
- lot 07 : Option 20 -Stores d'occultation
- lot 09 : Option 21 -Peintures dans les circulations Rdc
- lot 09 : Option 22 -Peintures dans les circulations Etage
- lot 09 : Option 23 -Peintures dans le hall Rdc
- lot 09 : Option 24 -Peintures dans le hall Etage
- lot 09 : Option 25 -Lasure sur les cadres en bois massif
- lot 10 : Option 26 -Nacelle élévatrice
- lot 12 : Option 27 -Eclairage circulations
- lot 12 : Option 28 -Eclairage hall d'entrée
- lot 12 : Option 29 -Volets roulants étage
- lot 13 : Option 30 -Plus value équipements cuisson fourneau suspendu
- lot 13 : Option 31 -Self service - salad'bar
- lot 15 : Option 32 -Bancs
- lot 15 : Option 33 -Alimentation électrique
- lot 15 : Option 34 -Arrachage de haie.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres.
Versement d'une avance au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu : soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires, soit avec des prestataires groupés conjoints.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Situation juridique - références requises : voir détail dans le Règlement de la Consultation (à cet effet, il peut être utilisé les modèles Dc1 et Dc2 à jour).



Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices (à cet effet, il peut être utilisé le modèle Dc2 à jour).



Référence professionnelle et capacité technique - références requises : *** Pour le lot n°1 - dES - désamiantage : qualification Qualibat 1512 ou Afaq-Ascert ou qualification équivalente et/ou liste de références significatives de moins de trois ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;
*** Pour les autres lots : une liste de références significatives de moins de trois ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;
*** Pour tous les lots : une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose.
A noter que le candidat peut apporter, par tout autre moyen de preuves, sa capacité technique et professionnelle à exécuter les travaux, objet du marché, dans les règles de l'art.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 mai 2013, à 11 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 13AT-SPTC-1214-S.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.sarthe-marchespublics.fr
Délai d'exécution : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 16 mois (période de préparation comprise) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du/des premier(s) lot(s).
Criteres d'attributions : *** Pour les lots n° 2, 9 et 11 - le maître d'ouvrage souhaite promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et lutter contre le chômage :
-Valeur technique : coefficient 0,50 ;
-Prix des prestations : coefficient 0,40 ;
-Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficultés : coefficient 0,10.
***pour les autres lots :
-Valeur technique : coefficient 0,6 ;
-Prix des prestations : coefficient 0,4.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 avril 2013.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : M. BLIN.
service Programmation et travaux dans les collèges, 40 rue de Joinville Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-79-61.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile-gloriette B.P. 24111 44041 Nantes tél. : 02-40-99-46-00 courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr télécopieur : 02-40-99-46-58.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif inter-régional du règlement amiable des litiges 8 rue Chateaubriand 44000 Nantes.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L. 551-1 du Code de Justice Administrative);
- référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L. 521-1 du Code de Justice Administrative);
- référé contractuel devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de l'avis d'attribution (article R551-7 du Code de Justice Administrative);
- recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du Code de Justice Administrative);
- recours en indemnisation (article R.421-3 du Code de Justice Administrative);
- recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (CE, ass. 16 juillet 2007, n°291545, Sté Tropic travaux signalisation).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 des - dESAMIANTAGE.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 gro - gROS-oeuVRE - dEMOLITIONS.

C.P.V. - Objet principal : 45100000.
Lot(s) 3 char - cHARPENTE - cOUVERTURE - eTANCHEITE.

C.P.V. - Objet principal : 45261100.
Lot(s) 4 mex - menuiseries exterieures aluminium.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 5 ser - sERRURERIE.

C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 6 clo - cLOISONS - dOUBLAGES - faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 7 meb - menuiseries interieures bois.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 8 car - cARRELAGES - fAIENCES.

C.P.V. - Objet principal : 45431000.
Lot(s) 9 pei - pEINTURES - sols souples.

C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Lot(s) 10 ite - isolation exterieure.

C.P.V. - Objet principal : 45320000.
Lot(s) 11 chv - cHAUFFAGE - vENTILATION - pLOMBERIE.

C.P.V. - Objet principal : 45332000.
Lot(s) 12 ele - eLECTRICITE.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 13 cui - equipements cuisine.

C.P.V. - Objet principal : 45421151.
Lot(s) 14 ele - eLEVATEUR.

C.P.V. - Objet principal : 42416100.
Lot(s) 15 vrd - vOIRIES - rESEAUX - dIVERS.

C.P.V. - Objet principal : 45100000.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00