Retour aux résultats
A proximité de Ivry-sur-Seine 94200 Val De Marne
Acheteur : commune d ivry sur seine
esplanade Georges Marrane
94205 Ivry-sur-Seine Cedex
Tel : +33 149602684
  Date de clôture dépassée - Date de clôture estimée : 22/01/2024  
8 Lots
Lot 1
installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique
Lot 2
ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité
Lot 3
menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Lot 4
menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs
Lot 5
chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine
Lot 6
electricité courants forts courants faibles
Lot 7
ascenseurs
Lot 8
vrd - aménagements extérieurs
Secteurs d'activité
Travaux de menuiserie.
Travaux de façade .
Travaux de cloisonnement.
Revêtement de sols et de murs.
Travaux d'équipement électrique.
Travaux d'aménagement paysager.
Serrurerie.
Travaux de terrassement.
Ascenseurs.
Travaux de charpente.
Travaux de gros oeuvre.
Travaux de couverture.
Travaux de bardage.
Travaux de chantier.
Équipement de cuisine industrielle.
Ossatures.
Travaux de plomberie.
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Travaux de préparation de chantier.

travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : Européen
Date de publication : 20/12/2023
JOUE - 772339-2023

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: commune d ivry sur seine
Numéro national d'identification: 21940041300015
Adresse postale: esplanade Georges Marrane
Ville: Ivry-sur-Seine
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
Code postal: 94200
Pays: France
Courriel: Smp@ivry94.fr
Téléphone: +33 149602684
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ivry94.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=863731&orgAcronyme=j4z
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

Numéro de référence: 2300029
II.1.2)Code CPV principal
45113000 Travaux de chantier
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 8
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

néant

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 Travaux de terrassement
45261100 Travaux de charpente
45223220 Travaux de gros œuvre
45100000 Travaux de préparation de chantier
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
Lieu principal d'exécution:

ivry-Sur-Seine

II.2.4)Description des prestations:

installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261210 Travaux de couverture
45262650 Travaux de bardage
45443000 Travaux de façade
45223200 Ossatures
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

menuiseries extérieures - occultations - serrureries

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
44316500 Serrurerie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

menuiseries extérieures - occultations - serrureries

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421141 Travaux de cloisonnement
45430000 Revêtement de sols et de murs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

le lot comprend les Prestations supplémentaire éventuelles obligatoires (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivantes : - pSE 1 : Baffles acoustique restauration- pSE 2 : Panneaux type obersound salle de danse en remplacement du plâtre perforé- pSE 3 : Plafond bois circulations du RDC en remplacement du plâtre perforéles détails des PSE sont décrits au CCTP

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
39314000 Équipement de cuisine industrielle
45330000 Travaux de plomberie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 4: Sondes C02 étendu à la zone maternelleles détails de la PSE sont décrits au CCTP

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

electricité courants forts courants faibles

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

electricité courants forts courants faibles

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ascenseurs

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45113000 Travaux de chantier
42416100 Ascenseurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

ascenseurs

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

vrd - aménagements extérieurs

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112700 Travaux d'aménagement paysager
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR107 Val-de-Marne
II.2.4)Description des prestations:

vrd - aménagements extérieurs

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 29
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 5 : Enrochement jardinles détails de la PSE sont décrits au CCTP

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois dernières années

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

-une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;-une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour la réalisation du présent marché ; -la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; -une présentation des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et notamment des responsables de prestations de service de même nature que celles du marché ;-les certificats de qualifications professionnelles de type Qualibat, Qualipaysage suivant, ou équivalent, en cours de validité :Lot no 01 : Installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique :- qualibat 1312 : terrassements - fouilles (technicité confirmée);- qualibat 2112 : Technicité confirmée.lot no 02 : Ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité :- qualibat 2352 Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée;- qualibat 2362 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée.lot no 05 : Chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine : - qualibat 5312 : installations thermiques (Technicité confirmée).Lot no08 : VRD - aménagements extérieurs- qualipaysage P110 Création de jardin et d'espaces verts;- qualipaysage Vt800 Création végétalisation des toitures;- qualipaysage E131 Entretien de jardins et d'espaces verts

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

le pouvoir adjudicateur a décidé de mettre en oeuvre une action de promotion de l'emploi et de l'insertion sur cette opération. Cette action fait l'objet d'une clause d'insertion, mise en oeuvre dans le cadre de l'article L2111-1 du Code de la commande publique, décrite à l'article 1.5 du CCAP. Son exécution est obligatoire

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/01/2024
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 22/01/2024
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

les critères pondérés de jugement des offres : 1 / valeur technique - 50%lot no1 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de ZAC - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 8 pts ;- capacité à utiliser du Béton de site - références de mise en oeuvre du béton avec enjeux bas carbone - 5 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi - 5 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération.) - 3 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts ;- démarche et Moyens développés pour la mission de synthèse - 3 pts .Lots no2 à 8 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de Zac - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 10 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi : - 10 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération) - 4 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts .2/ prix - 50 pts La comparaison des prix sera effectuée uniquement sur la base de la DPGF et du montant total indiqué à l'acte d'engagement.Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes suivantes :- 21/12/2023 à 9h ;- 08/01/2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l'une ou l'autre des sessions de visite, à l'adresse suivante : otinlot@ivry94.fr.Les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. Le présent avis est rédigé et publié en français.Conformément au Code, le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compterde la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit pts .La mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.Conformément au Code, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans undélai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Ville: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone: +33 160566630
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Ville: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone: +33 160566630
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Ville: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-melun@juradm.fr
Téléphone: +33 160566630
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/12/2023
Répondre Accès au DCE