1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département de la Sarthe
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Construction d'un viaduc sur la rivière l'Huisne - Barreau de liaison entre la RD33 et la VC114 - Commune de CONNERRE
Description: A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en JUILLET 2024. Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2 du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire de promotion de l'emploi. Les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) uniquement sur les éléments indiqués à l'article 2-7 - Variantes libres du Règlement de la consultation. Toute variante sortant des éléments énoncés ci-dessus sera rejetée. Le délai global des travaux est de 68 semaines (y compris la période de préparation, hors interruption du chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer la période de préparation
Identifiant de la procédure: cb9acba4-4fb5-422e-9306-0558eee6c2e2
Identifiant interne: 24FT-ROU-3370-G
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221111 Travaux de construction de ponts routiers, 45262210 Travaux de fondation, 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Construction d'un viaduc sur la rivière l'Huisne - Barreau de liaison entre la RD33 et la VC114 - Commune de CONNERRE
Description: A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en JUILLET 2024. Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2 du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire de promotion de l'emploi. Les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) uniquement sur les éléments indiqués à l'article 2-7 - Variantes libres du Règlement de la consultation. Toute variante sortant des éléments énoncés ci-dessus sera rejetée. Le délai global des travaux est de 68 semaines (y compris la période de préparation, hors interruption du chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer la période de préparation
Identifiant interne: T-PF-1454475
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221111 Travaux de construction de ponts routiers, 45262210 Travaux de fondation, 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
Pondération (points, valeur exacte): 50
Critère:
Type: Coût
Description: La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Pondération (points, valeur exacte): 35
Critère:
Type: Coût
Description: Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Coût
Description: Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ( voir le détail dans le règlement de la consultation)
Pondération (points, valeur exacte): 5
5.1.12.
Conditions du marché public
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 563 262,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Groupement EBGC - Mandataire / Cotraitants : Berthold - Terelian
Offre:
Identifiant de l’offre: Groupement EBGC - Mandataire / Cotraitants : Berthold - Terelian
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 4 563 262,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24 151
Titre: Construction d'un viaduc sur la rivière l'Huisne - Barreau de liaison entre la Rd33 et la Vc114 - Commune de Connerre
Date de conclusion du marché: 29/07/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 443928874
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Département de la Sarthe
Numéro d’enregistrement: 22720002900014
Adresse postale: Hôtel du département Place Aristide Briand
Ville: Le Mans
Code postal: 72072
Pays: France
Point de contact: le Président
Téléphone: 0243547266
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement: 7675
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette Cs 24111
Ville: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France
Téléphone: 0240994600
Télécopieur: 0240994658
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement: 7676
Adresse postale: Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso
Ville: Nantes
Code postal: 44202
Pays: France
Téléphone: 0253467902
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Groupement EBGC - Mandataire / Cotraitants : Berthold - Terelian
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 0
Adresse postale: 35 rue C. Huygens
Ville: Tours
Code postal: 37000
Pays: France
Téléphone: 0247882010
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c397bec6-860b-47c4-ab24-f55b4886b8cf - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 01/08/2024 13:13:45 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 465328-2024
Numéro de publication au JO S: 150/2024
Date de publication: 02/08/2024