1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département de la Sarthe
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Description: Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Identifiant de la procédure: f2779050-bd89-48ec-946e-fcd8d53906d7
Identifiant interne: 25FT-ROU-3468-N
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement, 45233121 Travaux de construction de routes principales, 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Barreau de liaison Rd33 / Vc114 entre l'A11 et la Rd323
Ville: Connerre
Code postal: 72160
Subdivision pays (NUTS): Sarthe (FRG04)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Depuis le 1er octobre 2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module « Correspondre avec l'acheteur » de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service Juridique et Commande Publique au 02.43.54.72.66. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: « Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Barreau de liaison - Phase définitive RD33 / VC114 entre l'A11 et la RD323 Commune de CONNERRÉ Chaussées - GBA - Raccordement et Finitions
Description: Le projet consiste dans la réalisation des finitions du barreau de liaison entre la VC114 et la RD33 sur la commune de CONNERRÉ. Cet aménagement permettra d'achever le barreau de liaison entre la RD323 et l'échangeur de l'Huisne Sarthoise sur l'autoroute A11. Cette consultation se situe donc dans la continuité des travaux déjà engagés. Le présent marché concerne : les travaux pour raccorder la nouvelle voie à la RD33 existante, la mise en oeuvre des dernières couches d'enrobé sur le barreau de liaison, le coulage d'une GBA et de quelques travaux de terrassements dont le démontage de la voie provisoire, la remise en état des zones humides et des sites ayant accueillis les installations de chantier et d'autres finitions. Le chantier sera réalisé sous circulation sur la RD33 actuelle et hors circulation sur la voie nouvelle. La RD33 pourra être fermée temporairement au moment de la réalisation du tapis. Une déviation sera mise en place. Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de CONNERRE (72160) A titre indicatif, le délai d'exécution pourrait débuter en septembre 2025. Les candidats doivent obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle (PSE) suivante 1 : Modification de l'accès du CE1 sur la RD33
Identifiant interne: T-PF-1641298
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232410 Travaux d'assainissement, 45233121 Travaux de construction de routes principales, 45233292 Installation de dispositifs de sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Barreau de liaison Rd33 / Vc114 entre l'A11 et la Rd323
Ville: Connerre
Code postal: 72160
Subdivision pays (NUTS): Sarthe (FRG04)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2025
Durée: 180 Jours
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Références sur des travaux spécifiés : La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Description: Autres exigences économiques ou financières : Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au Dce ou Dume pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
Critère:
Type: Prix
Description: Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 50,00
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des offres: 03/06/2025 11:30:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Date limite de validité de l’offre: 4 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/06/2025 14:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Le Département de la Sarthe, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions des articles L. 2112-2* du Code de la Commande publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire de promotion de l'emploi
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Nantes
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Département de la Sarthe
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 4CCEC13F-C236-E42F-B2C7A53BEC4A21B3
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Département de la Sarthe
Numéro d’enregistrement: 1644
Adresse postale: Hôtel du département Place Aristide Briand
Ville: Le Mans
Code postal: 72072
Subdivision pays (NUTS): Sarthe (FRG04)
Pays: France
Point de contact: le Président
Téléphone: 0243547266
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Département de la Sarthe
Numéro d’enregistrement: 4CCEC19E-9E9B-ACBC-EDA50637C7284427
Adresse postale: Hôtel du Département
Ville: Le Mans
Code postal: 72072
Subdivision pays (NUTS): Sarthe (FRG04)
Pays: France
Point de contact: Service Commande Publique
Téléphone: 0243547265
Télécopieur: 0243547275
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d’enregistrement: 4CCEC1AE-0635-FC96-20870E70067DCC86
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette Cs 24111
Ville: Nantes
Code postal: 44041
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Téléphone: 0240994600
Télécopieur: 0240994658
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Numéro d’enregistrement: 4CCEC1C7-D85D-E9DF-AD82676B87D77019
Adresse postale: Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picasso
Ville: Nantes
Code postal: 44202
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Téléphone: 0253467902
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
Identifiant/version de l’avis: 44a2ce34-c604-444a-b5d7-d14e69aff851 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 30/04/2025 19:11:07 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 286422-2025
Numéro de publication au JO S: 86/2025
Date de publication: 05/05/2025
