Centrale des marchés
MISE EN PLACE D'UN ASCENSEUR ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE DES PROFESSEURS AU COLLÈGE ALAIN FOURNIER AU MANS (72000) - RELANCE LOT 2 GROS OEUVRE MISE EN PLACE D'UN ASCENSEUR ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE DES PROFESSEURS AU COLLÈGE ALAIN FOURNIER AU MANS (72000) - RELANCE LOT 2 GROS OEUVRE url : http://www.sarthe.fr adresse : Hôtel du ...
DEPARTEMENT DE LA SARTHE 72072Le Mans scp@cg72.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

MISE EN PLACE D'UN ASCENSEUR ET RESTRUCTURATION DE LA SALLE DES PROFESSEURS AU COLLÈGE ALAIN FOURNIER AU MANS (72000) - RELANCE LOT 2 GROS OEUVRE

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4366706

Date de clôture estimée : 22/03/19
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (28/02/19)
BOAMP (28/02/19)
19-32909
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 72
Annonce No 19-32909
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE LA SARTHE.
 Correspondant :  le président, hôtel du département, Place Aristide Briand 72072 Le Mans, courriel : scp@cg72.fr adresse internet : http://www.sarthe.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.sarthe-marchespublics.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : mise en place d'un ascenseur et restructuration de la salle des professeurs au collège alain fournier au mans (72000) - relance lot 2 gros œuvre.
CPV - Objet principal : 42416100.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRG04.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

l'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 11 lots qui seront traités par marchés séparés. Ils sont définis au Ccap.
La consultation porte sur 1 lot défini ci-après, le titulaire de ce lot ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire :
Lot no2 Gros œuvre
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l'article 27 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Estimation de la valeur (H.T.) : 100 000 euros.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5% est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres.
une avance est accordée au titulaire du marché, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros HT, étant précisé qu'en application de l'article 135 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'assiette de l'avance est réduite des prestations sous-traitées faisant l'objet d'un paiement direct.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique ;
- soit avec des prestataires groupés solidaires ;
- soit avec des prestataires groupés conjoints.
le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Situation juridique - références requises : voir annexes 1 à 3 du règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : voir annexes 1 à 3 du règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : * une liste de références significatives de moins de cinq ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;
* une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - la valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation) : 50 %;
     - le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation) : 40 %;
     - les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 mars 2019, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module " Correspondre avec l'acheteur" de la plate-forme www.sarthe-marchespublics.fr.
En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du Service de la Commande Publique au 02.43.54.72.66.
une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres.
les candidats désirant se rendre sur le site devront s'adresser à :
Mme BLIN - 02.43.54.79.21
ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS (Marché Public Simplifié), et permet aux entreprises de candidater sur la base de leur seul numéro de Siret.
Le mode de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est indispensable mais aucune signature n'est exigée. La signature sera demandée à posteriori qu'au seul candidat retenu. Voir détails dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 février 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile-gloriette, CS 24111 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58 adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso Cedex 1 B.P. 24209 44202 Nantes, courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr adresse internet : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCRA.htm.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : www.telerecours.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 2. -
Gros œuvre
le délai d'exécution de l'ensemble des lots y compris la période de préparation est de 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution du/des premier(s) lot(s) suivant calendrier d'exécution.
le délai d'exécution propre au lot pour lequel je m'engage / nous nous engageons sera déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4-1 du Ccap.
L'Ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des travaux sera notifié à chaque entrepreneur titulaire d'un lot
C.P.V. - Objet principal : 45200000.
Mots descripteurs : Ascenseur
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous