Centrale des marchés
Réaménagement de l'aire de jeux "fraternité" au kremlin-bicêtre à Le Kremlin-Bicêtre Réaménagement de l'aire de jeux "fraternité" au kremlin-bicêtre à Le Kremlin-Bicêtre réaménagement de l'aire de jeux "Fraternité" au Kremlin-Bicêtre code_postal : 94270 lieu : quartier des Mart...
Ville du Kremlin-Bicêtre 94270Le Kremlin-Bicêtre marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Réaménagement de l'aire de jeux "fraternité" au kremlin-bicêtre à Le Kremlin-Bicêtre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 896063

Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (02/12/13)
13-210612
Avis de marché
Département de publication : 94
Annonce No 13-210612
Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Kremlin-Bicêtre.
 Correspondant : M. Jean-Luc LAURENT, place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin Bicêtretél. : 01-45-15-55-61courriel : marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr.

Objet du marché : réaménagement de l'aire de jeux "Fraternité" au Kremlin-Bicêtre.
Lieu d'exécution : quartier des Martinets, 94270 Le Kremlin Bicêtre.

Caractéristiques principales : 
les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).

Mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes.

Prestation de base :
- le coulage de l'enrobé à liant végétal, comprenant l'allée actuelle et l'espace en terre derrière les bancs, jusqu'au Sud-Est de la parcelle délimitée par la clôture.
- la délimitation des fosses d'arbres avec des bordurettes, les fosses seront laissées vides.

Variante 1 - le candidat devra faire une proposition de variante pour un coulage de l'enrobé de type dit "Classique".

Prestations de base : Mise en place d'une table de ping-pong sur le nouvel espace suite à l'agrandissement du périmètre de l'aire de jeu. La table sera installée sur une dalle béton.

Variante 2 - le candidat devra faire plusieurs propositions de modèles au maître d'ouvrage qui validera le modèle de son choix.

Prestation de base : Mise en place d'une table de jeu d'échec sur le nouvel espace suite à l'agrandissement.

Variante 3 - le candidat devra faire plusieurs propositions de modèles au maître d'ouvrage qui validera le modèle de son choix.

Prestation de base : Remplacement et installation de bancs métallique à lattes ou barreaudage fin.

Variante 4 - le candidat devra faire plusieurs propositions de modèles au maître d'ouvrage qui validera le modèle de son choix

Prestation de base : Installation de corbeilles métalliques.

Variante 5 - le candidat devra faire plusieurs propositions de modèles au maître d'ouvrage qui validera le modèle de son choix
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 15 jours à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget communal.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposé par le pouvoir adjudicateur.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
avis renvoyant au règlement de la consultation.

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 50 %;
     - valeur technique : 30 %;
     - délai d'exécution : 15 %;
     - qualité des produits : 5 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 décembre 2013, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : PA13-17.

Renseignements complémentaires : une visite du site est obligatoire. Elle aura lieu les 10 et 11 décembre 2013, aucune autre date ne sera proposée. Pour prendre rendez-vous contacter M. Pierre LECAREUX au 06.16.08.68.14
A l'issue de la visite un certificat sera délivré à l'entreprise, celui-ci sera à joindre impérativement à l'offre sous peine d'élimination.


La présente consultation fera l'objet d'une négociation avec les candidats dont les offres seront classées dans les 2 premières places après analyse.

Le Maître de l'ouvrage fera son choix sur les variantes proposées et négociera sur la base de son choix avec les candidats sélectionnés.

Ces opérations de négociations se dérouleront le 26 décembre 2013, à cet effet les candidats sont informés qu'ils devront se rendre disponibles pour participer à une séance de négociations si leur offre est sélectionnée. En cas d'absence, le jugement définitif se fera sur l'offre d'origine.

Une nouvelle proposition devra être transmise par les candidats à l'issue de la négociation avant le 6 janvier 2014 à 17 heures.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
pour obtenir le dossier de consultation des entreprises, les candidats doivent faire une demande par courriel à l'adresse suivante : marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr
Le courriel doit comporter la référence et l'intitulé du marché ainsi que l'adresse courriel à loaquelle le dossier doit être envoyé.

Les candidats doivent remettre le dossier de candidature et leur offre par courrier recommandé à l'adresse suivante : Ville du Kremlin-Bicêtre - a l'attention du service marchés publics - place Jean Jaurès - 94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex ou le déposer : Ville du Kremlin-Bicêtre - service courrier - rDC - place Jean Jaurès - 94270 Le Kremlin-Bicêtre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Le pli doit porter les mentions suivantes :
- ne pas ouvrir
- la référence et l'intitulé du marché.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 décembre 2013.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous