Centrale des marchés
94 Travaux de remise en état des lieux, dépose partielle électricité et groupe électrogène du site de Bessières, au profit d'ACHAT au Kremlin-Bicêtre 94 Travaux de remise en état des lieux, dépose partielle électricité et groupe électrogène du site de Bessières, au profit d'ACHAT au Kremlin-Bicêtre remise en état des lieux, dépose partielle élec...
ACHAT 94270Le Kremlin-Bicêtre 0153140102
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

94 Travaux de remise en état des lieux, dépose partielle électricité et groupe électrogène du site de Bessières, au profit d'ACHAT au Kremlin-Bicêtre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1195487

Date de clôture estimée : 25/09/14
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (14/08/14)
14-125268

94Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ACHAT.
Correspondant : Mme directrice d'a.c.h.a.t. La, Directrice d'achat, 78, rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre tél. : 01-53-14-69-00 télécopieur : 01-53-14-01-02.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Objet du marché : remise en état des lieux, dépose partielle électricité et groupe électrogène du site de Bessières.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 09310000
Objets supplémentaires : 42510000, 31121000, 09300000.

Lieu d'exécution : paris intramuros.

Code NUTS : øFR10ø.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché est un marché à prix global et forfaitaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la consultation concerne les travaux de remise en état des lieux par des travaux de dépose partielle électricité et groupe électrogène sur le site de Bessières.
Les prestations relèvent de la Catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93 - 1418 du 31 décembre 1993).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.
Une retenue de garantie est prévue dans les conditions définies à l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : l'exécution du marché sera financée par le budget du Département de l'investissement, de la Logistique et des Travaux du Siège, et sera régie par le titre IV de la première partie du code des marchés publics.
Le ou les titulaires seront dispensés du versement de la retenue de garantie. En application des articles 17 et 18 du code des marchés publics, les prix des marchés sont fermes dans les conditions fixées à l'article 3-3 du CCAP.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 septembre 2014, à 16 heures.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 14-202.

Renseignements complémentaires : chacun des marchés sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire. Il prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux telle que définie à l'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux.
Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de dix mois (10 mois) à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage des travaux pour chacun des lots . Par dérogation au CCAG travaux, il n'y aura pas de période de préparation.
le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique selon les critères indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante:
- critère 1 : Prix : 40 % noté sur 40 points
- critère 2 : valeur technique : 60 % notée sur 60 points
o Dispositions prises pour assurer le suivi permanent des installations, lors des interventions, /8
O Décomposition de la méthodologie que la société respectera pour réaliser les travaux, incluant la remise en état des locaux après les déposes. Celle-Ci devra détailler les procédures qui seront mises en oeuvre pour les Isolations des réseaux, ainsi que les démontages et différentes déposes. Une description sera également à préciser pour les enlèvements et les déménagements des différents appareils correspondant au lot. /12
O Dispositions prises pour protéger les équipements existants pendant la durée des travaux, durant les coupures, la mise en place de protections individuelles, / 8
o Liste nominative des personnels de l'entreprise qui interviendront sur le chantier avec leurs qualifications et habilitations, avec organigramme d'organisation, /6
O Délai d'exécution /9
O Prise en compte des travaux les mois de Juillet et Août, / 3
o Une proposition de réduction de planning avec des précisions sur les moyens mis en oeuvre pour y arriver / 6
o Méthodologie de suivi de déchets, d'évacuations, /Notées sur 8
la réalisation effective de la visite de site conditionne la validité de l'offre pour chacun des lots. La visite de site est obligatoire et individuelle, et doit avoir lieu entre le mercredi 13 août et le lundi 15 septembre 2014.
a l'issue de l'analyse des offres des candidats, l'ap-hp se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux classés.
Les horaires d'ouverture du secrétariat d'achat sont les suivants pour la période allant du 24 juillet 2014 au 22 août 2014:
de 9h30 à 17 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 août 2014.
ACHAT - Secrétariat de direction.
Correspondant : Mme Directrice d'achat La, hôpital bicêtre 78, rue du général leclerc, 94270 Le Kremlin Bicêtre, tél. : 01-53-14-69-60, adresse internet : http://www.achats-hopitaux.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_EhJQVSPzYK.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.taparis@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75181 Paris tél. : 01-44-59-44-00 courriel : greffe.taparis@juradm.fr télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 electricité.
Travaux d'électricité courants forts, courants faibles et tous corps d'états nécessaires à la restructuration des installations électriques en vue de rendre les locaux à leur origine plateau nu au site de bessières 75 paris.

Informations complémentaires : le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 10 (dix) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage des travaux et ne donnera pas lieu à une période de préparation par dérogation à l'article 28.2.1 du CCAG Travaux.

C.P.V. - Objet principal : 09310000
Objets supplémentaires : 09300000.
Lot(s) 2 groupe électrogène.
Travaux groupe électrogène et travaux d'accompagnement tous corps d'états nécessaires à la restructuration des installations Secours en vue de rendre les locaux à leur origine plateau nu et parking au site de bessières 75 paris.

Informations complémentaires : le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 10 (dix) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage des travaux et ne donnera pas lieu à une période de préparation par dérogation à l'article 28.2.1 du CCAG Travaux.

C.P.V. - Objet principal : 31121000.
Lot(s) 3 climatisation, ventilation, chauffage, (Cvc).
Travaux de chauffage, ventilation, climatisation (C.V.C.) et de plomberie-sanitaires nécessaires à la restructuration des installations en vue de rendre les locaux à leur origine, plateau nu au site de bessières 75 paris.

Informations complémentaires : le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de 10 (dix) mois à compter de la date figurant sur l'ordre de service de démarrage des travaux et ne donnera pas lieu à une période de préparation par dérogation à l'article 28.2.1 du CCAG Travaux.

C.P.V. - Objet principal : 42510000
Objets supplémentaires : 09300000.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous