Centrale des marchés
Ville de st etienne : Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor Intitulé : Ville de st etienne : Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de monthieu pour l'accueil de l'école mat...
Le Journal du Batiment - L'essor
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Ville de st etienne : Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 549372

Date de clôture estimée : 15/05/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (06/04/13)

Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor

Intitulé : Ville de st etienne : Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine

Procédure : AO Ouvert

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 15/05/2013 à 12 h 00

Description : AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE SAINT ETIENNE - M. Le Maire - Hôtel de ville BP 503 - 42007 Saint Etienne - Tél : 04 77 48 78 07 - Fax : 04 77 48 78 11 mèl : marchespublics@saint-etienne.fr web : http ://www.saint-etienne.fr/ Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. L'avis implique un marché public Objet : Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de Monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine Réference acheteur : 13AOO-082 Nature du marché : Travaux Type de Marché : Exécution Procédure : Procédure ouverte Code NUTS : FR715 Description : La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire Monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine située 1 et 3 Rue Linossier à Saint Etienne. Les travaux devront impérativement avoir lieu pendant la période juillet-août, les entreprises devront être organisées en conséquence. L'appel d'offres est décomposé en 10 lots. En appication de l'article 72 du code des marchés publics, le lot n°4 Menuiseries extérieures comprend 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle qui sera affermie par ordre de service, soit à la notification de la tranche ferme, soit jusqu'à la date butoir du 2 août 2013. Le délai d'exécution est fixé à 2 semaines. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, aucune indemnité de dédit ne sera allouée Classification CPV : Principale : 45443000 - Travaux de façade La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI Forme du marché : Division en lots : oui Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées Quantité/étendue : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 7 semaines, hors préparation de chantier, à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer les travaux lui incombant. La préparation de chantier s'étendra de la date de notification prévue en juin 2013, à la date prévisionnelle de démarrage de chantier qui est fixée au 1er juillet 2013. La durée du marché est fixée à compter de la date de notification (prévue en juin 2013) jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Lot N° 1 - Etanchéité - CPV 45443000 Lot N° 2 - plomberie, VMC - CPV 45330000 Lot N° 3 - plâtrerie, peinture - CPV 45410000 Lot N° 4 - mensuiserie extérieure - CPV 45421000 Lot N° 5 - menuiserie intérieure - CPV 45421000 Lot N° 6 - faux plafonds - CPV 45421146 Lot N° 7 - revêtment de sols souples - CPV 44112200 Lot N° 8 - carrelage, faïence - CPV 45431000 Lot N° 9 - electricité (courants forts, courants faibles) - CPV 09310000 Lot N° 10 - thermique - CPV 45331000 Conditions relatives au contrat Cautionnement : Une clause de garantie financière sera appliquée ; en cas d'acceptation de l'avance par le titulaire du marché, celui-ci devra constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Financement : Modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics ; Paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique ; Financement sur le budget de la Ville de Saint Etienne ; Prix unitaires pour les lots 1 à 8 ; prix forfaitaires pour les lots 9 à 10, actualisables ; Une avance est prévue ; Cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics. Forme juridique : Aucune forme de groupement n'est imposée. L'execution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : NON Conditions de participation Situation juridique - références requises : - lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC 1), - déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (DC 1), - documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (DC 2), - copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (DC 2). Capacité économique et financière : Références requises : - déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des trois derniers exercices (DC 2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées. Référence professionnelle et capacité technique : Références requises : - moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (Rubrique G du DC2) - références sur les 5 dernieres années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (Rubrique G du DC 2) - certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux)(Rubrique G du DC2). Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (Rubrique E du DC 2). Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique de l'offre Les modalités de notation sont précisées dans le règlement de la consultation. Remise des offres : 15/05/13 à 12h00 au plus tard. à l'adresse : VILLE DE SAINT-ETIENNE DIRECTION JURIDIQUE ASSEMBLÉE MARCHÉS Hôtel de Ville BP 503 - 42007 Saint-Etienne - Cedex 1 - Tél : 04 77 48 78 07 Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. Renseignements complémentaires : La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2 (contact : Mme Audoual au 06 29 39 45 83), lot 9 (contact : M. Venet au 06 20 31 06 97) et lot 10 (contact : M. Phalippon au 06 29 11 34 30). Cette visite devra être réalisée avant le lundi 13 mai 2013 à 17h00. Aucune prestation alternative ou supplémentaire n'est demandée. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1-Recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du Code des Marchés 2-Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : VILLE DE SAINT-ETIENNE DIRECTION BÂTIMENTS Laurence HERVOUET - 1 rue Pierre de Coubertin 42000 Saint-Etienne - Tél : 04 77 48 61 17 - Fax : 04 77 48 62 40 mèl : laurence.hervouet@saint-etienne.fr Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon - Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65, mèl : greffe.ta-lyon@juradm.fr web : http ://lyon.tribunal-administratif.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon - Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65, mèl : greffe.ta-lyon@juradm.fr Envoi à la publication le : 03/04/13 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 03/04/13 Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00