Centrale des marchés
Epa saint etienne : Marché de travaux d'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non inertes et travaux de dépollution de l'îlot poste-weiss Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor Intitulé : Epa saint etienne : Marché de travaux d'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non inertes et travaux de dépollut...
Le Journal du Batiment - L'essor
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Epa saint etienne : Marché de travaux d'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non inertes et travaux de dépollution de l'îlot poste-weiss

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 480232

Date de clôture estimée : 27/02/13
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (08/02/13)

Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor

Intitulé : Epa saint etienne : Marché de travaux d'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non inertes et travaux de dépollution de l'îlot poste-weiss

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 27/02/2013 à 16 h 00

Description : AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPA de Saint Etienne Correspondant : Monsieur le directeur général, 49 rue de la Montat, 42100 Saint-Etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378, courriel : achat@epase.fr adresse internet : http ://epase.e-marchespublics.com adresse internet du profil d'acheteur : http ://epase.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Aménagement Objet du marché : Marché de travaux d'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non inertes et travaux de dépollution de l'îlot poste-weiss Type de marché de travaux : exécution CPV : - Objet principal : 45112400 Lieu d'exécution : Zac Châteaucreux, 42000 Saint-Etienne L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : Ce marché concerne d'une part l'aménagement d'une plateforme de stockage de terres non-inertes avec terrassement, constitution d'un rampe d'accès, pose de clôtures et d'un portail. Ils concernent d'autre part les travaux de dépollution de l'îlot poste weiss qui comprennent l'excavation sélective des terres polluées ou non acceptables en isdi par mailles identifiées et leur évacuation en centre de traitement agréé ou sur la plateforme de stockage. Enfin, le marché inclut les travaux de finition qui consistent en la pose d'une clôture définitive, d'un portail et au remodelage de la plateforme suite aux travaux d'excavation. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marchés est conclu à prix mixtes : une tranche ferme avec deux missions à prix forfaitaire et une mission n°3 à prix unitaires. La tranche conditionnelle relative aux éventuels compléments de dépollution est une phase à bons de commande. Le montant maximum du marché est fixé à 750 000 euros ht toutes tranches comprises. Description du marché : Mission 1 : aménagement de la plateforme de stockage : - dépose et fourniture et pose de clôtures : 290 ml - nivelage et aménagement du fond de forme : 3 400 m² - fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux : 180 m² Mission 2 : travaux préparatoires à la dépollution de l'îlot poste weiss : - etudes d'exe, talutage et mouvement de terres, fourniture et pose de clôtures et portail. Mission 3 : travaux de dépollution de l'îlot poste weiss : - excavation et criblage de terres : environ 15 000 m² - chargement et évacuation sur la plateforme de stockage : 8 300 t - chargement et envoi en isdi : 4 300 t, - chargement et envoi en cet ii : 500 t - chargement et envoi en biocentre : 500 t Des variantes seront-elles prises en compte : non. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. Prestation divisée en lot : non Durée du marché ou délai d'exécution : en 18 mois à compter de la notification du marché Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : - Prix (55 %) - Valeur technique (45 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 27/02/2013 16 :00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Conditions de remise des offres ou des candidatures : Le jugement des candidatures s'effectuera sur la capacité du candidat à réaliser la prestation objet du marché au regard de ses garanties et capacités humaines, techniques, financières et professionnelles (voir règlement de consultation pour les justifications à produire). Date d'envoi du présent avis à la publication : 05/02/2013 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Correspondant : Romain paire (0477344819), courriel : romain.paire.@epase.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Les documents de consultation sont téléchargeables sous format électronique (via www.epase.fr ). Tout candidat, même potentiel à un marché public et ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché, devra fournir une adresse électronique valide aux fins de transmission de toutes informations utiles relatives au présent marché. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Epa de Saint-Etienne Correspondant : Monsieur le directeur général, 49 rue de la Montat, 42100 Saint-Etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378 courriel : achat@epase.fr adresse internet : http ://www.epase.fr Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Tribunal administratif de lyon, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065 courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous