Centrale des marchés
Epa de st etienne : Aménagement du jardin gachet - zac jacquard-gachet Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor Intitulé : Epa de st etienne : Aménagement du jardin gachet - zac jacquard-gachet Procédure : Proc.Adapt.
Le Journal du Batiment - L'essor
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Epa de st etienne : Aménagement du jardin gachet - zac jacquard-gachet

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 1096830

Date de clôture estimée : 13/06/14
Etat : Première publication
Publié dans :
SOURCEWEB (23/05/14)

Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor

Intitulé : Epa de st etienne : Aménagement du jardin gachet - zac jacquard-gachet

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 13/06/2014 à 12 h 00

Description : Avis d'appel public à concurrence Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EPA de Saint Etienne - Correspondant : M. Le directeur général, 49 rue de la montat, 42100 Saint-etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378 courriel : achat@epase.fr adresse internet : http ://epase.fr adresse internet du profil d'acheteur : http ://epase.e-marchespublics.com Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Etablissement public d'aménagement Objet du marché : Aménagement du jardin gachet - zac jacquard-gachet Type de marché de travaux : exécution CPV : Objet principal : 45112700 Objets complémentaires : 45112500 Objets complémentaires : 45233200 Objets complémentaires : 45233293 Objets complémentaires : 45232410 Lieu d'exécution : îlot gachet, 42000 Saint-etienne Code NUTS : FR715 L'avis implique un marché public. Caractéristiques principales : La présente consultation concerne l'aménagement d'un jardin public de 7 000 m² et des abords du futur gymnase jean gachet. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la transformation de l'îlot gachet au coeur du quartier jacquard à saint-etienne. Le présent marché de travaux comprend des travaux d'espaces publics (terrassement, revêtement de sol, réseaux humides et secs, mobilier urbain, éclairage, plantations,...),des travaux de réseaux humides relatifs à la viabilisation du futur gymnase jean gachet. Le lot n°4 relatif à l'aire de jeux fera l'objet d'une autre consultation. Quantités : (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les précisions seront apportées dans la description de chaque lot. Des variantes seront-elles prises en compte : oui. La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui. Prestation divisée en lot : oui Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Durée du marché ou délai d'exécution : en 24 mois à compter de la notification du marché Date prévisionnelle de commencement des travaux : 11/09/2014 Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les candidats ont la faculté de présenter une offre en tant que candidat individuel ou dans le cadre d'un groupement d'entreprises. Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire. Conformément à l'article 51-vi- 2 du cmp, il est interdit aux candidats de présenter une offre dans plusieurs groupements. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais Unité monétaire utilisée, l'euro. Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : Le jugement des candidatures s'effectuera sur la capacité du candidat à réaliser la prestation objet du marché au regard de ses garanties et capacités humaines, techniques, financières et professionnelles (voir règlement de consultation pour les justifications à produire). Marché réservé : non. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : Valeur technique (lots 1 et 5) (60 %) Prix (lots 1 et 5) (40 %) Prix (lots 2 et 3) (60 %) Valeur technique (lots 2 et 3) (40 %) Type de procédure : Procédure adaptée Date limite de réception des offres : 13/06/2014 - 12 :00 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 140520JMPA13 Récompenses et jury : Renseignements complémentaires : La présente consultation contient les sous-critères techniques suivants : Sous critère 1 : organisation sécurité 15 % Sous critère 2 : moyens affectés à la réalisation des travaux 30 % Sous critère 3 : calendrier prévisionnel délais 25 % Sous critère 4 : qualité 30 % En ce qui concerne le lot 2, le critère prix comportera deux sous-critères : un relatif au montant du dqe de la phase 1 (/8) et un relatif au montant dqe de la phase 2 (/2). La somme des deux sous-critères donnera la note prix finale sur 10. De plus, pour la phase 1 du lot 2, les candidats pourront présenter des variantes pour les essences de bois du mobilier défini au cctp du lot concerné. Les lots 1 et 2 font l'objet de clauses d'insertion dont les modalités sont définies dans les pièces du marché. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les conditions de remise des plis sont définies au règlement de consultation. Il est possible de remettre une forme sous format papier ou sous format électronique (signature électronique non obligatoire). Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/05/2014 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Nom de l'organisme : Epa de saint-etienne, Correspondant : Mlle Ines Rambausek, 49 rue de la montat, 42100 Saint-Etienne, tél : 0477344814, fax : 0477344378, courriel : ines.rambausek@epase.fr Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Les documents de consultation sont téléchargeables sous format électronique (via www.epase.fr ). Tout candidat, même potentiel à un marché public et ayant téléchargé le dossier de consultation des entreprises relatif au présent marché, devra fournir une adresse électronique valide aux fins de transmission de toutes informations utiles relatives au présent marché. Adresses à laquelle les offres / candidatures / projets / demandes de participation doivent être envoyées : Nom de l'organisme : Epa de Saint-Etienne, Correspondant : M. le directeur général (à l'attention du pôle achats), 49 rue de la montat, 42100 Saint-Etienne, tél : 0477344360, fax : 0477344378 Instance chargée des procédures de recours : Nom de l'organisme : Tribunal administritf de lyon, 184 rue duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Nom de l'organisme : Tribunal administritf de Lyon, 184 rue duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél : 0478141010, fax : 0478141065, courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr Renseignements relatifs aux lots : Lot 1 : voirie et réseaux divers Les travaux comprennent : - du terrassements, - d'assainissement, - du génie civil des réseaux secs, - du génie civil (mur de clôture coulé en place, longrines de fondations pour les ouvrages de serrurerie et des murets en bois) - des voiries, - de la fourniture et pose de mobilier standard C.P.V. - Objet principal : 45233200 Objets supplémentaires : 45233222 Lot 2 : espaces verts Une partie 1 (pour une durée de 24 mois à compter de l'OS de démarrage des travaux) concernant les travaux d'aménagement qui comprend : - la mise en oeuvre des sols fertiles - la plantation d'arbres, d'arbustes, grimpantes, vivaces et fleurissement - les engazonnements, - la fourniture et pose de mobilier ou ouvrages spécifiques sur mesure et génériques Une partie 2 à Bons de Commande (pour une durée de 36 mois à compter de la réception des travaux), pour un montant maximum de 200 000 euros HT, comprenant des prestations de confortement, d'entretien et de maintenance des plantations et du mobilier en bois Durée : 60 mois à compter de la date de notification du marché. C.P.V. - Objet principal : 45112700 Objets supplémentaires : 45112712 45112711 Lot 3 : eclairage public Ce lot comprend : - la fourniture et pose de matériels d'éclairage public, - la création d'armoires de commande et les raccordements des nouvelles installations C.P.V. - Objet principal : 45316110 Lot 5 : serrurerie Ce lot comprend des travaux de : - fourniture et mise en oeuvre de portails, clôtures et garde-coprs ; - mise en oeuvre d'un revêtement de façade et de sa couvertine C.P.V. - Objet principal : 44316500

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00