Commune d'oullins : N° du marché : t1339-sanzy2 / relance du lot n°2 " serrurerie " pour l'aménagement du parc naturel urbain de sanzy

Organisme : Le Journal du Batiment - L'essor

Intitulé : Commune d'oullins : N° du marché : t1339-sanzy2 / relance du lot n°2 " serrurerie " pour l'aménagement du parc naturel urbain de sanzy.

Procédure : Proc.Adapt.

Type de marché : Travaux

Date limite de dépôt des plis : 22/10/2013 à 16 h 30

Description : AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune d'Oullins - Hôtel de ville - B.P 87 - Contact : service des marchés publics - à l'attention de M. le maire - F-69923 Oullins Cedex - Tél. (+33) 4 72 39 73 13 - Fax (+33) 4 72 39 73 49. courriel : s_marches_publics@ville-oullins.fr Adresse(s) internet : http ://www.ville-oullins.fr Adresse du profil d'acheteur : http ://www.ville-oullins.fr N° du marché : T1339-SANZY2 Objet du marché : Marché de travaux - Relance du lot n°2 " serrurerie " pour l'aménagement du parc naturel urbain de Sanzy Lieu d'exécution : Commune d'Oullins (69 600) Type de procédure : Procédure adaptée, articles 26 II 2° et 28 du Code des marchés publics. Caractéristiques principales : La présente consultation concerne la réalisation des travaux de serrurerie relatifs à l'aménagement du parc naturel urbain du bois de Sanzy sur la ville d'Oullins (69). Condition d'exécution à caractère social Conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique : un minimum de 38 heures devra être consacré. Variantes et options : Variante : Les variantes ne sont pas admises. Option : Aucune option ou prestation supplémentaire éventuelle n'est prévue. Conditions de participation : Les candidatures seront examinées au regard de leur capacité technique, financière et professionnelle en application des articles 43 ;44 ;45 et 52 du code des marchés publics. La liste des pièces exigées est définie au règlement de consultation. Le niveau minimum de qualification souhaité est le suivant : - Qualibat 4432 ou références équivalentes Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 2 mois avec une durée de 1 mois de préparation de chantier prenant effet à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux de serrurerie jusqu'à la date de réalisation complète de l'opération (non compris la période de garantie de parfait achèvement). Date prévisionnelle de début de mise en place de la clôture, portails et cabanon des jardins ouvriers : janvier 2013. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : - Critère n°1 : Prix des prestations : 50 % (note sur 50 points) - Critère n°2 : Valeur technique de l'offre : 40 % (note sur 40 points) Le critère " valeur technique de l'offre " se décompose de la façon suivante : - Mode opératoire utilisé : 12 points - Moyens techniques et humains affectés au lot : 10 points - Sécurisation du chantier : 10 points - Démarche environnementale en regard du chantier : 8 points Ce critère sera analysé au vu des renseignements fournis dans le cadre de réponse Mémoire technique dûment complété et signé par chaque candidat. - Critère n°3 : Délai d'exécution : 10 % (note sur 10 points) Le critère " Délai d'exécution " se décompose de la façon suivante : - Phasage des travaux : 6 points - Optimisation des délais : 4 points La méthode de notation est explicitée dans le règlement de consultation. Le pouvoir adjudicateur négociera avec l'ensemble des candidats. Date limite de réception des offres : 22 octobre 2013 à 16 h 30. Adresse de retrait du dossier de consultation : - Soit par téléchargement sur le profil d'acheteur de la ville à l'adresse suivante : www.ville-oullins.fr , rubrique marchés publics. - Soit sur demande à : Hôtel de Ville, Service des Marchés Publics, B.P. 87, 69923 OULLINS Cedex, Tél. :04.72.39.73.13.- Télécopie : 04.72.39.73.49. Courriel : s_marches_publics@ville-oullins.fr Adresse de remise des offres : Les offres peuvent être transmises par voie électronique sur la plateforme des marchés publics de la ville d'Oullins à l'adresse suivante www.ville-oullins.fr rubrique " marchés publics " ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'adresse suivante : Mairie d'Oullins - Service des marchés publics - BP87 - 69923 OULLINS CEDEX Renseignements d'ordre administratif : Mairie d'Oullins / Fabienne Charrier - Direction de la commande publique - Tél. : 04.72.39.73.13. Télécopie 04.72.39.73.49. Courriel : s_marches_publics@ville-oullins.fr Renseignements d'ordre technique : Mairie d'Oullins / Monsieur Berquier - Direction Voirie Cadre de Vie - Tél. : 04.72.39.73.13. Courriel : yberquier@ville-oullins.fr Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - F-69003 Lyon. Tél. (+33) 04 78 14 10 10. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal administratif de Lyon. Date d'envoi du présent avis d'appel à concurrence : 7 octobre 2013.