Centrale des marchés
76 remplacement des menuiseries extérieures au centre de loisirs du Mont Lecomte, au Havre 76 remplacement des menuiseries extérieures au centre de loisirs du Mont Lecomte, au Havre remplacement des menuiseries extérieures au centre de loisirs du Mont Lecomte. ville : Le Havre Cedex c...
Ville du Havre 76084Le Havre secretariatcao@lehavre.fr 0235194466
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

76 remplacement des menuiseries extérieures au centre de loisirs du Mont Lecomte, au Havre

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 845930

Date de clôture estimée : 31/10/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/13)
13-176668

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
Correspondant : secrétariat de la Commission d'appel d'offres, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40051 76084 Le Havre Cedex tél. : 02-35-19-43-36 télécopieur : 02-35-19-44-66 courriel : secretariatcao@lehavre.fr adresse internet : http://lehavre.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.mpe76.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement des menuiseries extérieures au centre de loisirs du Mont Lecomte.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.

Lieu d'exécution : le Havre.

Code NUTS : FR232.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
- La consultation donnera lieu à un marché à tranches.
Les prestations de remplacement des menuiseries extérieures font l'objet de 2 tranches, conformément à l'article 72 du Code des marchés publics. La tranche ferme concerne le bâtiment restauration et la tranche conditionnelle concerne le bâtiment administratif.
- Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 21 jours calendaires à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage.
Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est de 63 jours calendaires à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage.
Ces délais peuvent éventuellement être fractionnés
Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
- il n'y a pas d'options techniques ;
- il pourra être pris au cours de l'exécution du marché des avenants ou décisions de poursuivre et il pourra être fait appel aux marchés complémentaires.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics ;
- la dépense sera financée sur les ressources propres de la collectivité et imputée au budget principal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du Code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-2 du Code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-ii du Code des marchés publics.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :



Critères de sélection des candidatures : en application de l'article 52 du Code des Marchés Publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Autres renseignements demandés :
- : - Certificat de qualification ou références équivalentes : 3511
En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Les références de travaux consistent à la présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les références indiquent le type de menuiseries posées, le montant, l'époque, le lieu d'exécution, la superficie réalisée et précisent s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
En l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique notée sur 10 avec application d'un coefficient 6, sur la base de la notice technique complétée ;
- prix des prestations noté sur 10 avec application d'un coefficient 4.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 octobre 2013, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
- unité monétaire : EUR ;
- chaque critère donnera lieu à une notation à laquelle sera appliqué un coefficient de pondération ;
- les candidats pourront retirer leur dossier et déposer leur offre à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr ;
- conformément aux dispositions de l'article 56-2 du Code des Marchés Publics, la personne publique accepte la transmission des offres par voie électronique ;
- les candidats pourront proposer une ou des variantes apportant des solutions innovantes, en réponse aux exigences minimales du CCTP, en termes de fonctionnalités et de performances.
Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante par rapport à l'objet du marché sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution de base.
- adresse d'obtention des dossiers de consultation et de dépôt des offres : Mairie du Havre, Secrétariat de la Commission d'appel d'offres, 2e étage extension, 1517 place de l'hôtel de Ville, CS 40051, 76084 Le Havre Cedex ;
- les candidats sont informés qu'afin de répondre au souci du pouvoir adjudicateur de promouvoir des modes d'élimination des déchets plus conformes aux équilibres environnementaux, une clause de protection de l'environnement est prévue au C.C.A.P. Où elle fait l'objet de l'article 3.3 ;
- les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux (article 010 du Cctp) ;
- le pouvoir adjudicateur prévoit la négociation (cf. Article 7 du règlement de consultation pour les conditions) ;
- documents à remettre à l'appui de l'offre: notice technique complétée par la méthodologie, les fiches techniques permettant d'apprécier la qualité des matériaux proposés et la prise en compte du cahier de recommandations " chantier propre "; lettre d'engagement du professionnel ;
- critères de jugement des offres.
1. Valeur technique notée sur 10 avec application d'un coefficient 6, sur la base de la notice technique complétée comme suit :
Méthodologie (Note sur 2) : schéma de principe liaison bloc porte existant et ensemble pvc 2 (article 1.2.2. Du cctp)
Qualité du matériel proposé par le biais des fiches techniques (Note sur 6) : profilés, vitrages et remplissage.
Prise en compte du cahier de recommandations "chantier propre" annexé au CCTP dans le respect des 2 actions suivantes : (Note sur 2)
- limiter les risques sur la santé du personnel ;
- assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.
Il est rappelé l'importance de la remise des fiches techniques pour l'appréciation de la valeur technique de l'offre.
Les marques citées pourront être remplacées par des marques équivalentes.
2. Prix des prestations noté sur 10 avec application d'un coefficient 4
Le prix sera noté de la façon suivante : 10 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 10.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : mathilde Cressent, tél. : 02-35-19-60-03, télécopieur : 02-35-19-60-61, courriel : mathilde.cressent@lehavre.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : secrétariat de la commission d'appel d'offres, tél. : 02-35-19-43-36, télécopieur : 02-35-19-44-66.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76005 Rouen Cedex tél. : 02-32-08-12-70 télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76005 Rouen Cedex tél. : 02-32-08-12-70 télécopieur : 02-32-08-12-71.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00