Centrale des marchés
foyer Soleil, rue du Collège, 72440 Bouloire, travaux de réhabilitation SA Le Foyer Manceau Foyer Soleil, rue du Collège, 72400 Bouloire, travaux de réhabilitation Avis d'appel public à la concurrence 1. Dénomination et adresse de l'organisme qui passe le contra...
Le Foyer Manceau 72000(Le)Mans 0243770890
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Foyer Soleil, rue du Collège, 72440 Bouloire, travaux de réhabilitation

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 12797

Date de clôture estimée : 13/02/12
Etat : Première publication
Publié dans :
MAINE LIBRE (23/01/12)
SA Le Foyer Manceau
Foyer Soleil, rue du Collège, 72400 Bouloire, travaux de réhabilitation
Avis d'appel public à la concurrence
1. Dénomination et adresse de l'organisme qui passe le contrat : SA Le Foyer Manceau, 25, rue d'Arcole, 72013 Le Mans cedex 02, tél. 02 43 39 56 68, fax 02.43.77.08.90 .
2. La procédure de passation : procédure adaptée conformément à l'application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005.
Le marché sera conclu avec :
_ des entrepreneurs séparés, chacun d'eux exécutant un ou plusieurs lots ;
_ entreprise générale ;
_ ou bien en groupement d'entreprises.
3. Objet du marché : foyer Soleil, rue du Collège, 72440 Bouloire, travaux de réhabilitation.
Lot 01 : gros oeuvre.
Lot 02 : charpente, couverture, vêture.
Lot 03 : menuiserie intérieure et extérieure.
Lot 04 : plâtrerie et plafond.
Lot 05 : électricité, chauffage VMC.
Lot 06 : plomberie sanitaires, installation de chantier.
Lot 07 : peinture, faEence, sols souples.
4. Délai d'exécution : 5 mois.
5. Modalités d'obtention des dossiers : le dossier de consultation des entreprises est à retirer à notre société, 49, rue d'Alger Le Mans, à partir du 23 janvier 2012, à 9 h contre chèque
caution de 30 euros libellé à l'ordre de la SA Le Foyer Manceau. Le cautionnement ne sera restitué qu'aux seuls candidats ayant remis une offre avant la date limite de réception des offres.
6. Date limite de réception des offres : les offres devront être remises contre récépissé au Foyer Manceau au plus tard le 13 février 2012, à 17 h au 49, rue d'Alger, Le Mans ou si elles sont envoyées par la poste, devront l'être à l'adresse suivante, 25, rue d'Arcole, 72013 Le Mans cedex 02, par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à destination avant les mêmes dates et heures limites.
7. Justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat :
Un dossier comprenant :
a) Renseignements ou pièces relatives à :
_ à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise ;
_ à la capacité de production de l'entreprise, effectif du personnel de maîtrise et moyen en matériel ;
_ à ses références (joindre certificats délivrés par les gérants d'établissements sous la direction de laquelle ces prestations ont été exécutées) ;
_ pour justifier l'existence légale de la société ainsi que les pouvoirs de leurs représentants ;
_ à la qualification professionnelle (qualibat, qualifelec..) relatifs aux spécialités concernées ou références équivalentes.
b) Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
c) La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions figurant à l'article 8 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005.
d) Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations.
e) Attestations d'assurances responsabilité civile et décennale.
f) Chiffre d'affaires des trois dernières années.
g) Documents ou attestations figurant à l'article R. 344-4 du Code du travail.
8. Délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés : 120 jours, à compter de la date limite fixée pour leur réception.
9. Critères utilisés pour l'attribution du marché : ce jugement sera effectué à partir des critères suivants et dans l'ordre.
1. Prix des prestations, leur coût d'utilisation.
2. Valeurs techniques, qualité des produits, qualité de la mise en oeuvre, durée de la garantie des produits.
3. Garanties professionnelles, références d'exécution.
4. Délai d'exécution et respect du planning.
10. Date d'envoi de l'avis de publication : l'avis de consultation est envoyé à la publication chargée de l'insertion le 19 janvier 2012.
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous