Centrale des marchés
53 création d'une voie nouvelle au quartier du Bourny au lieu dit du Cormier à Laval 53 création d'une voie nouvelle au quartier du Bourny au lieu dit du Cormier à Laval création d'une voie nouvelle au lieu dit du Cormier - quartier du Bourny. Les prestations font l'objet de 2 tran...
Ville de Laval 53013Laval commande.publique@laval.fr 0243494601
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

53 création d'une voie nouvelle au quartier du Bourny au lieu dit du Cormier à Laval

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 121018

Date de clôture estimée : 21/06/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/06/12)
12-106061
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Laval.
Correspondant : M. Maire Le, place du 11 novembre - cS 71327, 53013 Laval Cedex, tél. : 02-43-49-45-30, télécopieur : 02-43-49-46-01, courriel : commande.publique@laval.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://laval.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : création d'une voie nouvelle au lieu dit du Cormier - quartier du Bourny.
Les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit :
- tranche ferme : Terrassements généraux et réseaux divers
- tranche conditionnelle : Aménagements voirie.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution .
Code NUTS : FR513.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les prestations seront exécutées à compter de l'ordre de service de démarrage. Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 5 semaines. Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est de 3 semaines.
Le candidat peut proposer un délai plus court. Il en sera tenu compte lors du jugement des offres.
Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche conditionnelle est d'un an à compter de la notification de l'ordre de service de la tranche ferme
la remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché. A cet effet, les candidats doivent prendre contact avec le secrétariat voirie (tél : 02.43.49.44.70)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les principaux travaux, objet du présent marché, comprennent :
- le nettoyage du terrain,
- le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30cm avec stockage
sur place des terres réutilisables,
- les terrassements en déblais ou en remblais d'apport pour la mise à niveau des fonds
de forme de voirie,
- les terrassements en déblais du bassin d'orage et de la noue,
- la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux pour les structures de chaussée et
trottoir,
- l'exécution d'enduits superficiels,
- la fourniture et la mise en oeuvre de liants hydrocarbonés,
- la fourniture et mise en oeuvre de bordures et caniveaux,
- la réalisation de travaux d'éclairage public ( voir C.C.T.P. Réseau en annexe )
- la remise en oeuvre et apport de terre végétale sur les parterres et les massifs,
- la création d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales,
- le balayage de la bande de chaussée devant recevoir le marquage,
- le pré-marquage des bandes,
- la fourniture et l'application des produits de marquage,
- la fourniture et mise en oeuvre de dispositif d'éveil de vigilance suivant les normes,
- la fourniture et la pose de résine routière type pavés et pépites,
- le nettoyage du chantier à l'issue des travaux.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 septembre 2012.

Cautionnement et garanties exigés : chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics. Cette sûreté s'applique sur l'intégralité des prestations objet du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Financement par le budget de la ville, section d'investissement, ressources propres. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires. Les prix du présent marché sont actualisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du Code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-II du Code des marchés publics.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : conformité juridique et administrative
capacité économique et financière
capacité technique.

Situation juridique - références requises : lettre de candidature (imprimé Dc1) dûment rempli en cas de groupement;
- en cas de redressement judiciaire, le copie du ou des jugements prononcés à cet effet (Dc2);
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ;
- les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (Dc2).

Capacité économique et financière - références requises : document précisant le chiffre d'affaire global réalisé au cours des trois derniers exercices ou pour les entreprises de moins de trois ans depuis la création de l'entreprise.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : document indiquant la liste des principales références dans des opérations similaires au cours des trois dernières années ou pour les entreprises de moins de trois ans depuis la création de l'entreprise, avec notamment l'objet, le montant, l'année de réalisation, le destinataire des prestations.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : se reporter à l'article 5-1 du règlement de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 juin 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 12PA12.

Renseignements complémentaires : retrait du dossier de consultation à partir du site https://laval.achatpublic.com
Remise des plis sur support papier :
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante :
"Affaire n°12pa12 - création d'une voie nouvelle au lieu dit du Cormier - quartier du Bourny - ne pas ouvrir ".
L'enveloppe contient les justificatifs de candidature visés à l'article 44 du Code des Marchés Publics, à l'article 45 du Code des marchés publics et au règlement de la consultation, ainsi que les éléments relatifs à l'offre.
Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Centre administratif municipal Service commande publique, 3e étage, porte 305
ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous :
Mairie de Laval
Service commande publique
place du 11 novembre
cs 71327
53013
laval Cedex
Par pli recommandé avec avis de réception postal.
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur autorise la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante :
http://www.mairie-laval.fr
et dans les conditions techniques suivantes :
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de réception électronique. Les plis transmis par voie électronique sont horodatés.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 mai 2012.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Laval.
Correspondant : M. Maire Le service commande publique CS 71327, 53013 Laval, tél. : 02-43-49-45-30, adresse internet : https://laval.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Laval.
Correspondant : M. Houdin Anthony direction voirie espaces publics rue Souchu Servinière, 53013 Laval Cedex, tél. : 02-43-49-44-70, courriel : anthony.houdin@laval.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Laval.
Correspondant : M. Le Falher Stanislas service commande publique CS 71327, 53013 Laval, tél. : 02-43-49-45-30, télécopieur : 02-43-49-46-01, courriel : commande.publique@laval.fr, adresse internet : https://laval.achatpublic.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://laval.achatpublic.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 6 allée Ile Gloriette, 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, télécopieur : 02-40-99-46-58.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-régional de règlement amiable des litiges 6 quai Ceineray, 44000 Nantes, tél. : 02-40-08-64-32.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : avant la signature du marché pour le référé pré-contractuel;
- trente et un jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou à défaut six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché pour le référé contractuel;
- deux mois à compter de la décision faisant grief pour le recours en excès de pouvoir;
- deux mois à compter de la publicité relative à la signature et à la consultation du contrat

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous