Avis de marché - Avis n° 26-17942 du 19/02/2026
Département(s) de publication : 53
Annonce n° 26-17942
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : VILLE DE LAVAL
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21530130000012
Ville : Laval cedex
Code postal : 53013
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 53
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 26-037
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service commande publique Ville de Laval
Adresse mail du contact : commande.publique@laval.fr
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 26/03/2026 à 23:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d'aménagement d'une passerelle mixte piétons / cycles rue des Pêcheurs à Laval (53)
Code CPV principal - Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux d'aménagement d'une passerelle mixte piétons / cycles rue des Pêcheurs à Laval (53)
Lieu principal d'exécution du marché : Laval
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La remise des offres est subordonnée à la visite obligatoire des lieux d'exécution du marché par les candidats, sous peine de voir leur offre rejetée. Voir modalités dans le règlement de la consultation (RC).
Autres informations complémentaires : Période de préparation : Il est prévu une période de préparation du marché. Le délai de la période de préparation sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. La période de préparation comprendra l'ensemble des sujétions de préparation du chantier, incluant notamment les études d'exécution et notes de calcul, les plans d'exécution, la validation et l'approvisionnement des matériaux et équipements, l'organisation et le phasage du chantier, les procédures de sécurité, la signalisation provisoire ainsi que l'obtention des autorisations requises. Le délai de la période de préparation du marché court à compter de la notification du marché. Délai d'exécution du marché : Le délai d'exécution du marché sera proposé par le candidat dans l'acte d'engagement, il en sera tenu compte lors du jugement des offres. Le délai d'exécution tiendra compte de toutes les sujétions techniques, réglementaires, environnementales et organisationnelles, sans possibilité de réclamation ultérieure pour contraintes prévisibles. Le délai d'exécution du marché court à compter d'un ordre de service de démarrage des travaux. Les variantes libres ne sont pas autorisées. Il n'est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle (option). Négociation : Cf. article 5-5 du règlement de la consultation Critères de jugement des candidatures : Conformité juridique et administrative Capacité économique et financière Capacité technique et professionnelle Critères de jugement des offres : 1. Prix jugé au regard du détail quantitatif estimatif (pondération : 30) 2. Valeur technique (pondération : 45) au regard des éléments figurant dans le mémoire technique 3 Performance environnementale de l'entreprise (pondération 15) au regard des éléments figurant dans le mémoire environnemental 4. Délais (délai de préparation et délai d'exécution du marché) (pondération : 10) Cf. modalités article 6 du règlement de la consultation Code CPV : 45000000-7 : Travaux de construction (objet principal) 45111100-9 : Travaux de démolition 45112500-0 : Travaux de terrassement 45262210-6 : Travaux de fondation 45213316-1 : Travaux d'installation de passerelles 45112700-2 : Travaux d'aménagement paysager 45233140-2 : Travaux de voirie
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19/02/2026
