Centrale des marchés
Travaux de construction Relocalisation TES - Construction nouvelle caserne/CFC 221.3 Portes en métal et CFC 272.2 Serrurerie
CFF Immobilier, gérance, gestion projets et construction 1003Lausanne
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Recherche Suisse Lausanne Première publication
Archive

Travaux de construction

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4262299

Date de clôture estimée : 27/02/19
Etat : Première publication
Publié dans :
JOUE (21/01/19)
030054-2019
21/01/2019    S14    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Suisse-Lausanne: Travaux de construction

2019/S 014-030054

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
CFF Immobilier, gérance, gestion projets et construction
Place de la Gare 1
Lausanne
1003
Suisse
Courriel: karin.habegger@sbb.ch
Code NUTS: CH0

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.simap.ch

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1055719
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
CFF Immobilier, droit, compliance et acquisitions
Place de la Gare 1 — CP 345
Lausanne
1003
Suisse
Point(s) de contact: Mme Lara Galli
Courriel: lara.galli@sbb.ch
Code NUTS: CH0

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.simap.ch

I.6)Activité principale
Services de chemin de fer

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Relocalisation TES — Construction nouvelle caserne/CFC 221.3 Portes en métal et CFC 272.2 Serrurerie

II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Construction de la nouvelle caserne du TES.

La caserne du train d'extinction et de secours (TES) s'implante sur la commune d'Écublens le long de la route de Bussigny. Elle fait partie des installations de la gare de Renens.

Le bâtiment comprend un rez-inférieur, en relation directe avec la voie de stationnement du TES, un rez-supérieur avec entrée principale au niveau de la route de Bussigny et un étage.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CH0
Lieu principal d'exécution:

Renens Pont-Bleu, Écublens

II.2.4)Description des prestations:

Construction de la nouvelle caserne du TES.

La caserne du train d'extinction et de secours (TES) s'implante sur la commune d'Écublens le long de la route de Bussigny. Elle fait partie des installations de la gare de Renens.

Le bâtiment comprend un rez-inférieur, en relation directe avec la voie de stationnement du TES, un rez-supérieur avec entrée principale au niveau de la route de Bussigny et un étage.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02/09/2019
Fin: 31/05/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

CQ 1.1: 1 référence du soumissionnaire portant sur la réalisation d’objets similaires au cours des 5 dernières années, avec mention de la date de réalisation et du montant des travaux exécutés, description des travaux effectués, nom du maître de l’ouvrage et de l’architecte.

Le projet de référence est reconnu comparable si elle remplit les conditions minimales suivantes:

— ampleur comparable,

— utilisation comparable.

CQ 2.1: total des effectifs du soumissionnaire (sans les sous-traitants) dans les secteurs en question et personnel de chantier.

CQ 2.2: certificat ou justificatif de la gestion de la qualité en fonction de l’entreprise (certification ISO ou équivalente).

CQ 3.1: chiffre d’affaires du soumissionnaire au cours des 3 derniers exercices comptables (2016 – 2018).

EM 1: 1 projet de référence présentant des fonctions et tâches similaires, réalisés au cours des 5 dernières années pour chaque personne-clé suivante:

— chargé de l’affaire,

— chef de chantier/chef monteur.

Le projet de référence est reconnu comparable s’il remplit les conditions minimales suivantes:

— montant du marché comparable,

— utilisation comparable.

Les CVs des personnes-clés doivent obligatoirement être annexés à l’offre.

EM 2: plausibilité du calendrier:

— engagement écrit à respecter le planning prévu,

— durée en semaines pour réaliser les travaux décrits dans le cahier des charges,

— proposition de mesures visant à rattraper d’éventuels retards.

EM 3: organigramme de l’entreprise prévu pour le projet.

Dans l’organigramme doivent figurer les intervenants, les personnes-clés, les interrelations au sein de l’entreprise et avec la DT, et notamment:

— le chargé d’affaire,

— le chef de chantier/chef monteur,

— l’effectif détaillé de l’entreprise,

— l’effectif détaillé mis à disposition pour le chantier de la caserne du TES pour la durée des travaux.

EM 4: analyse des risques:

— risques techniques,

— risques liés à l’organisation et aux délais,

— mesures visant à maîtriser les risques,

— descriptif du système de l’entreprise permettant de garantir la qualité des travaux à réaliser.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Critères de qualification (CQ):

— CQ 1.1 Capacité technique,

— CQ 2.1 Rapport adéquat (max. 30 %) entre le personnel de chantier et les effectifs du soumissionnaire,

— CQ 2.2 Système de gestion de la qualité en fonction de l'entreprise, certifié ISO ou équivalent,

— CQ 3.1 Rapport adéquat (max. 30 %) entre la valeur du marché par an et le chiffre d'affaires annuel moyen.

Exigences minimales (EM):

— EM 1 Qualification et disponibilité des personnes-clés,

— EM 2 Calendrier,

— EM 3 Organisation de l’entreprise,

— EM 4 Analyse des risques.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:
III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/02/2019
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 12 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/03/2019
Heure locale: 23:59
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

L'ouverture des offres n'est pas publique.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Code des frais de construction (CFC): 221 Fenêtres, portes extérieures, 2213 Fenêtres en acier, 272 Ouvrages métalliques, 2722 Ouvrages métalliques courants (serrurerie).

Des offres partielles ne sont pas admises.

Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC: aucune.

Conditions générales: comme mentionné dans les documents.

Négociations: demeurent réservées.

Conditions régissant la procédure: le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

Autres indications: le présent appel d'offres est publié volontairement dans SIMAP.

Délai de clôture pour le dépôt des offres/Remarques: pas de remise en main propre.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 16.1.2019, doc. 1055719.

Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 30.1.2019.

Dossier disponible à partir du 16.1.2019 jusqu'au 27.2.2019.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Suisse
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/01/2019
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous