Centrale des marchés
Rénovation énergétique de l'IUT de Lannion Lannion-Trégor Communauté Rénovation énergétique de l39;IUT de Lannion PROCEDURE ADAPTEE UNIVERSITE DE RENNES 1 RENOVATION ENERGETIQUE DE L'IUT DE LANNION AVIS...
Lannion-Trégor Communauté 22307Lannion laurence.kertudo@lannion-tregor.com
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Rénovation énergétique de l'IUT de Lannion

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4088520

Date de clôture estimée : 27/11/18
Etat : Première publication
Publié dans :
CENTRALE DES MARCHES (06/11/18)
7189811001
SOURCEWEB (11/11/18)


Lannion-Trégor Communauté
Rénovation énergétique de l39;IUT de Lannion
PROCEDURE ADAPTEE
UNIVERSITE DE RENNES 1
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'IUT DE LANNION
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1° - Maîtrise d'ouvrage :
UNIVERSITE DE RENNES 1
Direction des affaires financières, Pôle des achats - 2 rue du Thabor - CS 46510 - 35043 RENNES Cédex
2° - Mandataire du Maître de l'ouvrage / Organisme qui passe le marché :
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 1, rue Monge - CS 10761 - 22 307 LANNION
Tél : 02 96 05 09 00 - fax : 02 96 05 09 01
3° - Procédure de passation du marché : Marché de travaux à procédure adaptée en application de l'article 27 du Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
4° - Objet du marché, caractéristiques principales :
Rénovation énergétique de l'IUT de Lannion
Nature des prestations : TRAVAUX
La présente consultation est constituée de 12 lots.
LOT N° et Codes CPV
Lot n°1 Gros Oeuvre45223220-4
Lot n°2 Désamiantage45262660-5
Lot n°3 Charpente Bois45261100-5
Lot n°4 Etanchéité45261420-4
Lot n°5 Isolation extérieure bardage45320000-6 et 45262650-2
Lot n°6 Menuiseries extérieures PVC/ALU45421000-4
Lot n°7 Ventilation45331000-6
Lot n°8 Cloisons Menuiseries intérieures45421152-4
Lot n°9 Plafonds suspendus45421146-9
Lot n°10 Revêtements de sols454321000-5
Lot n°11 Films solaires44176000-4
Lot n°12 Nettoyage90900000-6
La présente consultation est constituée de douze (12) lots. Possibilité de répondre à un, plusieurs ou l'ensemble des lots.
Le présent marché est composé d'une tranche ferme et de quatre tranches optionnelles. Il en découle une décomposition par lot : cf article 1-3 du règlement de la consultation.
Aucune variante exigée n'est prévue et les variantes sont autorisées sauf pour le lot n°7 ventilation ou les variantes sont refusées.
La visite sur site est obligatoire
Contacter M. Luc Mahé au 02 96 05 09 29
Des Prestations Supplémentaires Eventuelles sont demandées et la réponse est obligatoire :
?PSE n°1 : Installation de chauffage bâtiments 2, 3 et 5
?PSE n°2 : Installation de chauffage bâtiment 1-Sud
?PSE n°3 : Installation de chauffage bâtiment Nord et 4 Est
?PSE n°4 : Installation de chauffage bâtiment 4 Ouest
?PSE n°5 : Installation de chauffage bâtiment 10
5° - Délai d'exécution :
Le délai global d'exécution de l'opération est de 26 mois.
?18 mois pour la tranche ferme (y compris période de préparation de chantier de 1.5 mois et congés)
?2 mois de réalisation pour la tranche optionnelle n°1
?4 mois pour la tranche optionnelle n°2
?3 mois pour la tranche optionnelle n°3
?8 mois pour la tranche optionnelle n°4
Période prévisionnelle de commencement de l'opération : Janvier 2019
6° - Modalités d'obtention du dossier :
Le dossier est à télécharger gratuitement sur le site : https://marches.megalisbretagne.org
7° - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Le candidat est invité à privilégier le dispositif MPS pour le dépôt de sa candidature et de son offre.
La candidature simplifiée MPS sera à compléter par les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières détaillés au règlement de consultation.
En cas de réponse hors dispositif MPS, le dossier de candidature comprendra toutes les pièces énumérées à l'article 5.2.1 du règlement de consultation.
8° - Réception des offres :
Date et lieu de remise des offres :
Les dossiers contenant la candidature et l'offre tels que définis dans le règlement de consultation devront être déposés, obligatoirement, par voie électronique, sur la plateforme MEGALIS (https://marches.megalisbretagne.org)
avant le 27 novembre 2018 à 14 h00
9° - Délai de validité des offres :
Cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date de remise des offres
10° - Critères de jugement des offres : - Valeur technique de l'offre : 60 %
- Prix des prestations : 40 %
11° - Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
Renseignement(s) administratif(s) :
LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Service Commande Publique
Audrey CLOAREC Tel : 02 96 05 80 18 ou
Laurence KERTUDO Tel : 02 96 05 09 28
Mail : commandepublique@lannion-tregor.com
Renseignement(s) technique(s) :
LANNION TREGOR COMMUNAUTE
Service Construction
Luc Mahé Tel : 02 96 05 09 29
Mail : luc.mahe@lannion-tregor.com
ou
Maître d'?uvre LAAB FAUQUERT
Tél : 02 96 37 18 31
contact@fauquertarchitectes.fr
12° - Modalités essentielles de financement, de paiement et de garantie :
- Financement : ressources propres de l'Université de Rennes I abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
- Paiement : conformément aux articles 115 à 121 du décret des Marchés Publics ;
- Constitution d'une garantie à première demande (articles 122 à 123 du décret relatif aux marchés publics)
13° - Voies de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : Tribunal Administratif de Rennes, Hôtel de Bizien - 3 Contour de la Motte - CS 44416, - 35044 RENNES. France. Tél. : 02.23.21.28.28 / Fax. : 02.99.63.56.84
Email : greffe.ta-rennes@juradm.fr - http://www.ta-rennes.juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif, 6 quai Ceineray, 44000 NANTES. Tel : 02 40 08 64 32 - 02 40 47 90 68
14° - Date d'envoi de l'avis à la publication : 06/11/2018
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous