Centrale des marchés
travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E Lannion travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E. marché de travaux à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des ma...
Lannion-Trégor Agglomération 22307Lannion 0296050901
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 855269

Date de clôture estimée : 15/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
OUEST-FRANCE (18/10/13)
7091299501
Lannion
travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E.
marché de travaux à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marché publics.


Programme prévisionnel des investissements immobiliers dans les lycées publics bretons (PPI 2010-2014)



1° - Maîtrise d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de la logistique (DIL), 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.

2° - Mandataire du maître de l’ouvrage/organisme qui passe le marché : Lannion-Trégor Agglomération, 1, rue Monge, CS 10761, 22307 Lannion. Tél. 02 96 05 09 00, fax 02.96.05.09.01.

3° - Procédure de passation du marché : marché de travaux à procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des marché publics.

4° - Objet du marché, caractéristiques principales :
Intitulé de l’opération : OP 095045, travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E.
Lieu d’exécution : Lycée Félix-Le-Dantec.
Nature des prestations : travaux.

Le marché comporte 2 lots :
Lot, intitulé, code CPV :
Lot 1 : étanchéité, 45261420, travaux d'étanchéification.
Lot 2 : électricité photovoltaïque, 09331200, modules solaires photovoltaïques.





Les variantes sont autorisées pour le lot 1, qui porteront sur l’isolant.

Les prestations supplémentaires (PSE) suivantes sont obligatoires :
- n° 1 : poste en moins-value (lot 1) : mise en place d’une isolation thermique de 265 mm d’épaisseur,
- n° 2 : poste en plus-value (lot 1) : mise en place d’une isolation thermique de 175 mm d’épaisseur.

La visite sur site est obligatoire : contacter le lycée, tél. standard 02 96 05 61 71, tél. bureau 02 96 05 61 88.

5° - Délai d’exécution :
Délai global d’exécution : 13 mois (compris période de préparation de chantier et congés).

6° - Modalités d’obtention du dossier : le dossier est à télécharger gratuitement sur le site : https://www.marches.e-megalisbretagne.org ou à demander auprès du service commande publique de Lannion-Trégor Agglomération (tél. 02 96 05 93 95 ou 02 96 05 09 28).

7° - Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC1), les renseignements sur les garanties et capacités techniques et financières visés aux articles 44 et 45 du Code des marchés publics et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre), et les attestations d’assurance de l’année en cours.

8° - Réception des offres :
Date et lieu de remise des offres : les dossiers contenant la candidature et l’offre tels que définis dans le règlement de consultation devront parvenir avant le 15 novembre 2013 à 12 h par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés contre récépissé à l’adresse suivante : Lannion-Trégor Agglomération, 1, rue Monge, 22307 Lannion.

Nota : il sera indiqué obligatoirement sur l'enveloppe cachetée la mention suivante : "candidature pour les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques et réfection des étanchéités des bâtiments B et E du Lycée Félix-Le-Dantec à Lannion, lot n°.

La remise des offres par voie dématérialisé est autorisée (site mégalis bretagne : www.e-megalisbretagne.org)


9° - Délai de validité des offres : cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date de remise des offres.

10° - Critères de jugement des offres :
- valeur technique de l’offre : 60 %,
- prix des prestations : 40 %.

11° - Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : Lannion-Trégor Agglomération, Luc Mahé, 02 96 05 09 29 ou service commande publique, tél. 02 96 05 09 28/02 96 05 93 95, fax 02.96.05.09.01.
Maître d’oeuvre : SECC Centre Ouest, 5, rue du Four-Brûlé, 37110 Château-Renault. Tél. 09 64 37 76 95.

12° - Modalités essentielles de financement, de paiement et de garantie :
- financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
- paiement : conformément aux articles 86 à 111 du Code des marchés publics.
- constitution d’une garantie à première demande (articles 89-90 et 102 du CMP).

13° - Voies de recours :
Instance chargée des recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes. France. Tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://www.ta-rennes.juradm.fr

Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif, 6, quai Ceineray, 44000 Nantes. Tél. 02 40 08 64 32, 02 40 47 90 68.



14° - Date d'envoi de l'avis à la publication : 15 octobre 2013.
Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00