Centrale des marchés
56 Travaux de désamiantage et déconstruction au Refol, à Languidic 56 Travaux de désamiantage et déconstruction au Refol, à Languidic désamiantage et déconstruction au Refol à Languidic (2 lots). code_postal : 56440 lieu : lieu dit Le Refol, 56440 Languidic
56314Lorient Cedex commande-publique@agglo-lorient.fr 0297022977
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

56 Travaux de désamiantage et déconstruction au Refol, à Languidic

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 845901

Date de clôture estimée : 04/11/13
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (09/10/13)
13-178118

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cap l'Orient.
Correspondant : M. Metairie Norbert, Président, 2 boulevard Leclerc - cs 20001 2 boulevard Leclerc B.P. 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 télécopieur : 02-97-02-29-77 courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.e-megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : désamiantage et déconstruction au Refol à Languidic (2 lots).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45111100.

Lieu d'exécution : lieu dit Le Refol, 56440 Languidic.

Code NUTS : øFR524ø.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 8 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevé sur chaque acompte, elle peut être remplacée par une garantie à première demmande. Aucune retenue de garantie ne sera exercée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage
une avance est accordée d'un montant de 15 % du montant (T.T.C.) du marché.
Le délai de paiement et le point de départ de ce délai sont fixés à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
les documents à produire par les candidats sont listés au Règlement de la Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 55 % ;
- valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (cf. règlement de la consultation) : 45 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2013, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : CP-HP-250913.

Renseignements complémentaires : après négociations éventuelles, l'attribution du marché sera effectuée selon les critères pondérés de jugement des offres suivants :
55 % - le prix
45 % - la valeur technique appréciée au regard du mémoire technique et comprenant les sous critères suivants :
- la méthodologie proposée pour aborder le chantier au regard des contraintes techniques et environnementale spécifiques au chantier, ainsi que les moyens humains et techniques spécifiquement affectés à l'opération,
- l'hygiène et à la sécurité
- la fourniture et pertinence du planning d'exécution
les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de la collectivité.
Délai d'exécution des prestations : 2 mois dont 1 mois pour le lot 1 et 1 mois pour le lot 2.
Date prévisionnelle de démarrage de la prestation : Mois de décembre 2013
conformément à l'article 45-iii du Code des marchés Publics, pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander à ce que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché sous peine de rejet de son pli.
Une visite du site est organisée par le maître d'ouvrage . Les modalités de cette visite sont fixée à l'article 4.5 du Règlement de la Consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2013.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
commande publique Cs 20001 - 2 boulevard Leclerc, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Lorient Agglomération.
commande publique Cs 20001 - 2 boulevard Leclerc, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-02-29-77, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratid de Rennes 3 Contour de la Motte 35044 Rennes Cedex tél. : 02-23-21-28-28 courriel : greffe.tarennes@juradm.fr télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Commande publique 2 boulevard Leclerc - cs 20001 56314 Lorient Cedex tél. : 02-97-02-29-31 courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr télécopieur : 02-97-02-29-77.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 désamiantage.
Déchets dangereux : Traitement et/ou stockage en ISDD de l'amiante environ 260,32 t.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 déconstruction.
Déchets inertes : Concassage des matériaux inertes environ 2480 t - evacuation et stockage en ISDI environ 2,93t
déchets non dangereux : Evacuation et mise en décharge des ouvrage en plâtre environ 17,93t
evacuation et valorisation bois environ 27,30t - evacuation et valorisation de l'acier environ 37,13t.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00