Centrale des marchés
travaux de requalification sur les parcs d'activités economiques (p.a.e.) Travaux de requalification sur les Parcs d'Activités Economiques (P.A.E.) adresse : 5 rue du 71ème Régiment d'Infanterie designation : Saint-Brieuc Agglomération fax : 02-96-77-20-01 corres...
Saint-Brieuc Agglomération 22000Saint-Brieuc accueil@sbaa.fr 02 96 77 20 01
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Archive

Travaux de requalification sur les parcs d'activités economiques (p.a.e.)

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 4693805

Date de clôture estimée : 29/07/19
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (01/07/19)
19-98851
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 22
Annonce No 19-98851
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Saint-Brieuc Agglomération.
 Correspondant : Mme la Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 5 rue du 71ème Régiment d'infanterie 22000 Saint-Brieuc, tél. : 02-96-77-20-00, télécopieur : 02-96-77-20-01, courriel : accueil@sbaa.fr adresse internet : http://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.megalisbretagne.org.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de requalification sur les Parcs d'activités Economiques (P.A.E.).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 44113320
Objets supplémentaires : 45233142
45112710.
Lieu d'exécution : pae de l'escale, 22360 Langueux.
Code NUTS : FRH01.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché concerne la réalisation de travaux de requalification sur les Parcs d'activités Economiques (P.A.E.) de l'escale à Langueux et de Beaufeuillage à St Brieuc, en terme de terrassement, voirie et d'espaces verts.
Le lieu d'exécution est situé Rue Jules Verne pour le PAE de Langueux et Rue Buffon pour le PAE de St Brieuc
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux rue Jules Verne: environ 330ml
Travaux rue Buffon : environ 40ml.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 50 jours à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget d'investissement des Zones d'activités Économiques,
Prix unitaires fermes et actualisables,
Délai global de paiement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : capacités financières, techniques et professionnelles.
Situation juridique - références requises : lettre de candidature et habilitation du mandataire en cas de groupement (imprimé Dc1).
- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat et en cas de groupement d'entreprises, le pouvoir donné au mandataire par les co-traitants pour la présentation de la candidature et de l'offre.
- une attestation sur l'honneur certifiant que le candidat est en règle au regard des articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
-Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration du candidat (imprimé Dc2) indiquant notamment le chiffre d'affaires du candidat réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
- les attestations d'assurances de responsabilité civile et décennale en cours de validité
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
- les certificats de qualifications professionnelles.

Marché réservé : non.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 juillet 2019, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : requalification_pae_2019.

Renseignements complémentaires : - Renseignements techniques : Direction Aménagement et Déplacements - service Infrastructures - M. Thierry CAUDAL - technicien Infrastructures - saint-Brieuc Armor Agglomération - 5 rue du 71ème Régiment d'infanterie 22000 SAINT-BRIEUC - 02 96 77 20 88 - courriel : thierry.caudal@sbaa.fr

- renseignements administratifs : Saint Brieuc Armor Agglomération - service Commande Publique - 02 96 77 20 78 ou 02 96 77 20 81.

Attention, il ne sera répondu à aucune question orale.
Le maître d'ouvrage répondra à l'ensemble des questions écrites, à lui adresser par mail sur la plateforme http://megalisbretagne.org/, sous la forme d'une réponse écrite adressée à l'ensemble des candidats.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats doivent transmettre leurs offres par voie électronique sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse URL suivante: http://megalisbretagne.org, rubrique "services aux entreprises" référence "requalification_pae_2019" avant la date et l'heure de remise des offres.
Tout candidat est invité à privilégier le format électronique PADES (format de signature qui intègre directement le jeton de signature dans le fichier Pdf). Cela afin de faciliter les échanges de fichiers une fois le marché notifié, notamment avec titulaire, la préfecture, la trésorerie. L'outil de signature proposé par la plate-forme mégalis, permettra de signer facilement les documents dans ce format.
Les candidats non retenus seront informés par voie dématérialisée sur le réseau informatique http://megalisbretagne.org.
Par ailleurs, tous les échanges seront faits par voie dématérialisée (modifications apportées par le pouvoir adjudicateur au dossier de consultation, demandes d'explications sur l'offre, questions/réponses, négociations éventuelles, signature et notification du marché).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 1.e.r juillet 2019.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal Administratif de Rennes 3 contour de la Motte 35044 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84 adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr.

Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous