Centrale des marchés
Réfection de la cour de récréation et du plateau sportif Au collège Jules Ferry de LANGON - CE VRD Réfection de la cour de récréation et du plateau sportif Au collège Jules Ferry de LANGON - CE VRD correspondant : GLEYZE Jean-Luc, Président du Conseil départemental adresse : Esplanade Charl...
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 33074Bordeaux marches-publics@gironde.fr
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

Réfection de la cour de récréation et du plateau sportif Au collège Jules Ferry de LANGON - CE VRD

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 3743449

Date de clôture estimée : 03/07/18
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (08/06/18)
18-79438
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Annonce No 18-79438
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE.
 Correspondant :  GLEYZE Jean-Luc, Président du Conseil départemental, esplanade Charles de Gaulle, CS 71223 33074 Bordeaux, tél. : 05-56-99-33-33, courriel : marches-publics@gironde.fr adresse internet : http://www.gironde.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réfection de la cour de récréation et du plateau sportif Au collège Jules Ferry de LANGON - ce vrd.
CPV - Objet principal : 45112500.
Lieu d'exécution : 22 rue jules ferry B.P. 137, 33210 Langon.
Code NUTS : -FRI12.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : réfection de la cour de récréation et du plateau sportif Au collège Jules Ferry de LANGON - ce vrd.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le délai d'exécution du marché est de 3 mois maximum décomposé comme suit :
-2 semaines de préparation des travaux
-10 semaines de travaux (suivant planning)
conformément au CCAG applicable, le délai d'exécution des travaux est de 12 semaines; Il court à compter de la réception par le titulaire de l'ordre de service de démarrage des travaux.
deux prestations supplémentaires éventuelles sont demandées (enrobé atelier et bicouche logements).
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par le budget départemental sur les ressources publiques et le paiement se fera par mandat administratif dans un délai global de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conformément à l'article 45 du décret no2016-360 susvisé, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement.
les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre de un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
3-l'acte d'engagement et ses annexes établis selon le modèle joint, complétés, par les représentants qualifiés de toutes les entreprises qui seront signataires du marché (compris Pse).
Ce document sera éventuellement accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement, par les sous-traitants désignés au marché
4-la décomposition du prix global et forfaitaire - document non contractuel
5-les fiches techniques des matériaux
6-mémoire technique devra comprendre les éléments suivants :-Art 1 : La méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des travaux-1.1 : Modalités d'organisation des travaux, du programme de montage et des dispositifs provisoires et complémentaires nécessaires à la bonne exécution des travaux- 1.2 : Moyens mise en œuvre pour protéger zone chantier (contraintes du site et mise en œuvre d'un procéder permettant la sécurisation du site)
- 1.3 : Modalité de stockage sur le chantier
-art 2 : Le nombre et la qualification des personnes dédiées au chantier et notamment le CV du chef du chantier et du conducteur de travaux
-art 3 : Délai d'exécution des TVX (période de préparation non incluse) fixé à un maximum de 10 semaines
-fournir un calendrier prévisionnel des travaux en cohérence avec le délai proposé conformément à l'article 3.2.2 de l'acte d'engagement.-art 4 : Tout autre élément que le candidat estime nécessaire et de nature à appuyer son offre
-8- attachement de visite.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 juillet 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 18AT-JDCOL-0674-T.

Renseignements complémentaires : pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/
Criteres d'attributions : Critère 1 : Montant global et forfaitaire noté sur 55%
critère 2 : Valeur technique noté sur 35 %
Sc1 : méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des travaux notée sur 30 %
Sc2 : nombre et la qualification des personnes dédiées au chantier et notamment le CV du chef de chantier et le conducteur de travaux noté sur 5%
critère 3 : délai d'exécution proposé (période de préparation non comprise) noté sur 10%.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 4 juillet 2018, à 09 heures.
Lieu : bordeaux.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juin 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Département de la Gironde : Immeuble Gironde.
 niveau accueil, 1 esplanade du général de gaulle,  33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-14, , courriel : dgac-dru-accueil@gironde.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Département de la Gironde : Immeuble Gironde.
 niveau accueil, 1 esplanade du général de gaulle,  33074 Bordeaux, , tél. : 05-56-99-33-14, , courriel : dgac-dru-accueil@gironde.fr,  adresse internet : http://www.marches-publics.gironde.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet B.P. 947 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, télécopieur : 05-56-24-39-03.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution OU référé contractuel après la signature du contrat.
recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994).

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
voirie reseaux Divers
Ce marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles dont le prix est à compléter par le candidat
Informations complémentaires : le délai d'exécution du marché est de 15 mois décomposé comme suit :
- 2 semaines de préparation des travaux
- 10 semaines de travaux (suivant planning)
- au minimum 12 mois de parfait achèvement.
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie
Chargement en cours...
Vous avez une question ? Contactez-nous