Centrale des marchés
45 conception et installation de quatres locaux à charpente métallique pour le compte de l'Etablissement public Loire à Langogne 45 conception et installation de quatres locaux à charpente métallique pour le compte de l'Etablissement public Loire à Langogne travaux de conception et d'installation de quatres locaux à charpent...
Etablissement public Loire 45061Orléans celine.lieury@eptb-loire.fr 0238643535
Retirer le dossier

Vous allez quitter la Centrale des marchés et être redirigé pour accéder au DCE demandé.

Sélectionnez un mode de retrait :


(recommandé : vous serez informé de toute modification de la consultation)

Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.

(conformément à l’Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet ». Vous pouvez donc télécharger le DCE de manière anonyme mais vous ne serez pas tenu informé des modifications ou des réponses aux questions relatives à la consultation).

Merci pour votre visite.




Vous allez quitter la centrale des marchés et être redirigé.

Merci pour votre visite.




Identifiez-vous ou créez votre compte pour rester informé avec lacentraledesmarchés.com.


Le DCE et les pièces jointes d'un marché accessibles en 1 seul clic

Le DCE et les pièces jointes sont directement disponibles sur la centrale des marchés. Plus besoin de se connecter sur la plateforme du profil acheteur.

Le trousseau de clé pour répondre plus rapidement aux marchés sans étapes intermédiaires

Trousseau de clés
Vous répondez à un marché depuis la centrale des marchés. Votre trousseau de clés transmet les informations du compte
Vous êtes automatiquement authentifié sur la plateforme de dématérialisation
Vous accédez directement à la salle des marchés pour répondre, sans étapes intermédiaires
Archive

45 conception et installation de quatres locaux à charpente métallique pour le compte de l'Etablissement public Loire à Langogne

Partager cette information

Le formulaire n'a pas été correctement renseigné.

Nous vous confirmons que votre email a bien été envoyé.

*

*



*

*
Marché public ou privé
Référence du marché : 222361

Date de clôture estimée : 22/10/12
Etat : Première publication
Publié dans :
BOAMP (19/09/12)
12-180028
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Etablissement public Loire.
Correspondant : M. le président, 3 avenue Claude Guillemin (site du BRGM- bâtiment N1) B.P. 6125, 45061 Orléans Cedex 2, tél. : 02-38-64-38-38, télécopieur : 02-38-64-35-35, courriel : celine.lieury@eptb-loire.fr, adresse internet : http://www.eptb-loire.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Syndicat mixte Etablissement Public Territorial de Bassin.

Objet du marché : travaux de conception et d'installation de quatres locaux à charpente métallique- barrage de Naussac.

Type de marché de travaux : conception-réalisation.

C.P.V. - Objet principal : 45261213.

Lieu d'exécution : barrage de Naussac, 48300 Langogne.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux de conception et d'installation de quatre locaux à charpente métallique avec bardage isolé, dont trois sur le site de l'usine de Naussac et un sur la galerie aval du Chapeauroux

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er mars 2013.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte, sauf garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement : mandat administratif à 30 jours, conformément à l'article 98 du code des marchés publics.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : dc1 et Dc2.

Capacité économique et financière - références requises : dc2.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : dc2.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 70 % ;
- valeur technique sur la base d'un mémoire technique: seront prises en compte: les dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux (10 %); la méthodologie d'exécution des travaux proposée par le candidat (5 %); les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposées par le candidat (5 %); les mesures proposées sur l'hygiène et la sécurité du chantier (5 %); et le planning prévisionnel: délai d'exécution proposée par le candidat (5 %) : 30 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 octobre 2012, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2012BA14.

Renseignements complémentaires : retrait du dossier de consultation des entreprises sur demande adressée par mail à celine.lieury@eptb-loire.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 septembre 2012.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : BRL EXPLOITATION.
Correspondant : m.Cheynet barrage de Naussac, 48300 Langogne, tél. : 04-66-69-16-86.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : BRL EXPLOITATION.
Correspondant : m.Taibaoui 1105 avenue Pierre Mendes France Bp4001, 30001 Nimes Cedex 5, tél. : 04-66-87-50-89.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.orleans-ta@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.orleans-ta@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16

Chargement en cours...

Je souhaite être contacté :

Numéro cristal : 0 969 39 99 64 Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
Du lundi au vendredi, de 9h00-12h30 & 14h00-18h00